МК+ТЗ


ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт №

на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство транспортно-пешеходного моста через р. Сатис от ул. Давиденко до ул. Ак. Сахарова с подъездными путями»



г. Саров Нижегородской обл.



«___»__________ 2016

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации города Сарова» (МКУ «УКС») от имени муниципального образования городского округа г. Саров, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Воскобойника Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и <>, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице <>, действующего на основании <>, свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № <>, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, по результатам электронного аукциона (далее по тексту также Аукцион), (Протокол __________ № ___ от ______ 2016 года), заключили настоящий МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (далее по тексту также Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению подрядных работ по объекту «Строительство транспортно-пешеходного моста через р. Сатис от ул. Давиденко до
ул. Ак. Сахарова с подъездными путями»
(далее по тексту также Объект) в полном объеме и соответствии с техническим заданием на выполнение подрядных работ по Объекту (Приложение № 7 к Контракту), сметной документацией (Приложение № 3 к настоящему Контракту), проектной документацией (Приложение № 4 к настоящему Контракту), Графиком производства работ (приложение № 1 к Контракту), условиям настоящего Контракта и приложениям к нему.

1.2. Подрядчик в срок с момента заключения настоящего Контракта по 01.12.2017 обязуется завершить весь комплекс работ по Объекту и сдать Объект Заказчику, готовый к эксплуатации, на свой риск, собственными и (или) привлеченными силами, материалами и средствами.

1.3. Целью проведения работ является решение вопросов местного значения городского округа.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта определена по результатам проведения электронного аукциона.

2.2. Коэффициент снижения сметной стоимости определен Протоколом твердой договорной цены муниципального Контракта (Приложение № 2 к настоящему Контракту) на весь период выполнения работ.

2.3. Цена Контракта принимается твердой на весь объем работ и составляет ___________ (__________) рублей 1.

Лимит финансирования на 2016 год составляет ______ ( _____) рублей

Лимит финансирования на 2017 год составляет ______ ( _____) рублей.

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением подрядных работ по Объекту, в том числе расходы на выполнение работ, непредвиденные расходы в размере 1,5%, расходы на необходимые материалы, оборудование, изделия, предусмотренные проектной документацией дополнительные (иные) расходы и расходы, связанные с вводом Объекта в эксплуатацию (Приложение
№ 5 к Контракту), расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в соответствии с Законодательством РФ.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального Контракта.

По предложению Заказчика возможно увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом объема выполняемых работ не более чем на 10 %. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы выполняемой работы, но не более чем на 10 % цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема выполняемой работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы выполняемой работы.

3. РАСЧЁТЫ ПО КОНТРАКТУ

3.1. Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета города Сарова.

3.2. В соответствии с Порядком казначейского сопровождения в 2016 году муниципальных контрактов (договоров), а также контрактов, договоров, заключенных в рамках их исполнения, утвержденным постановлением Администрации города Сарова от 27.04.2016 № 1290, настоящий Контракт подлежит казначейскому сопровождению.

3.2.1. В связи с казначейским сопровождением Контракта операции, связанные с исполнением обязательств по Контракту, осуществляются на лицевом счете для учета операций неучастника бюджетного процесса, открытом Подрядчику в Департаменте финансов Администрации города Сарова (далее также – Департамент финансов) в порядке, установленном Приказом Департамента финансов Администрации г. Сарова № 28-П от 10.05.2016 (в актуальной редакции).

3.2.2. В связи с казначейским сопровождением Контракта:

3.2.2.1. С лицевого счета, открытого Подрядчику в Департаменте финансов Администрации города Сарова, запрещается перечисление средств:

- на счета, открытые Подрядчику в кредитной организации (за исключением случаев оплаты обязательств Подрядчика в иностранной валюте, оплаты труда с учетом начислений и социальных выплат, оплаты фактически выполненных Подрядчиком работ, оказанных услуг, поставленных товаров, источником финансового обеспечения которых являются средства);

- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другой организации;

- в целях размещения средств на депозитах.

3.2.2.2. Операции по списанию средств, отраженных на лицевых счетах для учета операций неучастника бюджетного процесса, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств Подрядчика, возникающих из настоящего Контракта, после проведения Департаментом финансов санкционирования операций в порядке, установленном Департаментом финансов, определяющем в том числе перечень документов, подлежащих представлению в Департамент финансов Подрядчиком для подтверждения возникновения денежных обязательств на основании настоящего Контракта.

3.2.2.3. Авансовые платежи, предусматриваемые Подрядчиком при заключении договоров с соисполнителями, привлекаемыми им для исполнения настоящего Контракта, сумма которых превышает 5 000,0 тыс. рублей и источником финансового обеспечения которых являются средства, необходимые для оплаты обязательств Подрядчика, возникающих из настоящего Контракта, учитываются на лицевом счете, открытом соисполнителю в Департаменте финансов.

3.3. Заказчик производит авансирование работ в размере 15% от лимитов бюджетных обязательств, доведённых Заказчику на соответствующий финансовый год на оплату работ по настоящему Контракту, что составляет:

на 2016 год ______ ( _____) рублей

на 2017 год ______ ( _____) рублей.

Заказчик осуществляет оплату авансовых платежей по настоящему Контракту путем безналичного перечисления денежных средств на лицевой счет Подрядчика, открытый в Департаменте финансов Администрации города Сарова, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимых ежегодно главным распорядителем бюджетных средств в установленные сроки.

Аванс выплачивается ежегодно:

- в первый год  исполнения настоящего Контракта после открытия Подрядчику лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в Департаменте финансов Администрации города Сарова и представления Подрядчиком Заказчику счета, письменного уведомления об открытии лицевого счета с указанием его реквизитов в течение 15-ти рабочих дней с момента поступления в бюджет города Сарова иных межбюджетных трансфертов;

- во второй год исполнения настоящего Контракта в течение 15-ти рабочих дней с момента зачета аванса первого года в полном объеме и выставления Подрядчиком Заказчику счета, при условии поступления в бюджет города Сарова иных межбюджетных трансфертов.

Аванс на второй год исполнения настоящего Контракта выплачивается Подрядчику при условии выполнения и приёмки Заказчиком объёма работ на сумму, предусмотренную Графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту) в предшествующем году.

Сумма выданного аванса первого года зачитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые в 2016 году работы, в объеме 9% от стоимости предъявленных и принятых работ.

В декабре 2016 года при оплате выполненных в полном объеме работ, предусмотренных Графиком производства работ на 2016 год, остаток аванса 2016 года зачитывается в полном объеме.

В случае невыполнения Подрядчиком предусмотренных Графиком производства работ на 2016 год работ в полном объеме, сумма не зачтенного при предыдущих промежуточных расчетах аванса 2016 года зачитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые в 2017 году работы, выполнение которых предусмотрено Графиком производства работ в 2016 году, в срок до 01.05.2017 равными долями от сумы остатка аванса.

Сумма выданного аванса второго года зачитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ, предусмотренные Графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту) путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику.

В случае досрочного расторжения Контракта Подрядчик обязан вернуть полученный аванс в размере его неотработанной (незачтенной) части.

3.4. Расчеты за выполненные работы производятся в соответствии со сметной документацией, коэффициентом снижения сметной стоимости, согласно Протоколу твердой договорной цены муниципального Контракта и Графиком производства работ.

3.5. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту путем безналичного перечисления денежных средств на лицевой счет Подрядчика, открытый в Департаменте финансов Администрации города Сарова, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимых ежегодно главным распорядителем бюджетных средств в установленные сроки.

3.6. Отчетным периодом устанавливается календарный месяц. Оплата осуществляется Заказчиком ежемесячно на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, при условии поступления в бюджет города Сарова иных межбюджетных трансфертов.

3.7. Для осуществления оплаты за подтвержденные выполненные работы Подрядчик:

3.7.1. В последний рабочий день отчетного месяца представляет Заказчику в 3-х экземплярах счета, счета-фактуры; акты выполненных работ по форме КС-2 с приложением к ним реестров – в 5–и экземплярах, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 – в 5-и экземплярах.

В декабре 2016 года представление указанных в предыдущем абзаце документов Заказчику осуществляется Подрядчиком в срок не позднее 15.12.2016 года.

3.7.2. В порядке и сроки, установленные приказом Департамента финансов Администрации
г. Сарова № 30-П от 12.05.2016 (в актуальной редакции), представляет в Департамент финансов Администрации г. Сарова документы, необходимые для подтверждения возникновения денежных обязательств на основании настоящего Контракта.

3.8. В случае применения к Подрядчику со стороны Заказчика штрафных санкций оплата по Контракту осуществляется в соответствии с п.12.7 настоящего Контракта на основании акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 6 к настоящему Контракту), в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

3.9. Приемка и оплата непредвиденных работ и затрат, учтенных процентной нормой в расчете цены Контракта, утвержденном Заказчиком по результатам аукциона, осуществляется в размере, не превышающем 1,5 % для данного Объекта строительства и производится по письменному разрешению Заказчика на основании разработанных в установленном порядке чертежей, смет и оформляется актом приемки выполненных работ по форме КС-2.

3.10. Приемка и оплата удорожания работ в зимнее время производится в процентном отношении от выполненных работ по строительству Объекта в соответствии со сметной документацией, Протоколом твердой договорной цены, утвержденных Заказчиком по результатам аукциона, в пределах лимита финансирования на соответствующий финансовый год. Стоимость удорожания работ указывается в актах приемки выполненных работ по форме КС-2.

3.11. Оплата по Контракту осуществляется в размере 90% от стоимости выполненных работ при наличии подписанных Сторонами документов согласно пунктам 3.7. и 3.8. Контракта.

Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в течение 15-ти рабочих дней после представления Подрядчиком и подписания Сторонами всех необходимых документов, при условии поступления в бюджет города Сарова иных межбюджетных трансфертов.

В декабре 2016 года оплата стоимости выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 10-ти рабочих дней после представления Подрядчиком и подписания Сторонами всех необходимых документов.

Окончательный расчет в соответствии с полной ценой Контракта за выполненные в полном объеме работы по Объекту с учетом предварительных платежей производится не позднее 15-ти рабочих дней после подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11), акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 6 к настоящему Контракту), которые Подрядчик должен передать Заказчику в 3-х экземплярах.

Превышения Подрядчиком проектных объёмов и стоимости работ по Объекту, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

3.12. Заказчик отказывается от оплаты в случаях предъявления к оплате:

- счетов, реестров и других документов с арифметическими ошибками и недостоверной информацией;

- документов, оформленных с отступлениями от требований для оплаты (отсутствие информации о реквизитах Контракта, отсутствие подписей руководителей, уполномоченных представителей; исправлений, не заверенных подписями; отсутствие указаний объектов, исполнителей, реквизитов документов и т.п.).

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

4.1. В течение 5-ти рабочих дней со дня подписания настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику и согласовывает с ним График производства работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту), составленный с учетом установленного пунктом 1.2. настоящего Контракта срока исполнения работ, с учетом дней, предназначенных для рассмотрения Заказчиком результатов выполнения работ.

Работы по настоящему Контракту должны быть начаты в сроки, установленные Графиком производства работ, но не позднее 5 дней с момента его подписания Сторонами.

4.2. Подрядчик обязан осуществлять строительство Объекта в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов, при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды; выполнять требования техники безопасности труда.

4.3. Подрядчик обязан поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, строительное оборудование, обеспечив выполнение работ по Объекту в соответствии с проектной документацией, требованиями Градостроительного кодекса РФ, требованиями строительных норм и правил. Все поставляемые материалы и изделия должны иметь: соответствующие сертификаты (в случае, если указанные материалы, изделия, конструкции подлежат обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством), декларации (в случае, если указанные материалы, изделия, конструкции в соответствии с действующим законодательством подлежат подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и применяемость..

Копии указанных документов, должны представляться Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий, конструкций.

4.4. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектом производства работ, разработанным Подрядчиком, согласованным, утвержденным и зарегистрированным в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы.

Проект производства работ согласовывается с Заказчиком и утверждается Подрядчиком.

4.5. Подрядчик своими силами и средствами обязан обеспечить охрану Объекта, а также предназначенных для выполнения работ материалов, изделий, конструкций, строительной техники и инвентаря до сдачи Объекта в эксплуатацию. В случае если Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

4.6. В случае необходимости Подрядчик согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечивает его соблюдение на строительной площадке.

4.7. При необходимости в процессе выполнения работ в случаях, предусмотренных законодательством РФ, Подрядчик составляет и представляет Заказчику для согласования технические решения с приложением локального сметного расчета.

4.8. Подрядчик при исполнении Контракта может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, свидетельством о допуске к работам, выданным саморегулируемой организацией, и другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, при наличии у таких организаций свидетельств о допуске к соответствующим видам работ, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.

Подрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта. Информация должна предоставляться Заказчику Подрядчиком в течение 10 дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком и должна содержать копии таких заключенных договоров, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, копии свидетельства (свидетельств) о допуске к работам, выданным саморегулируемой организацией, и другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии иных договоров с соисполнителями, субподрядчиками.

4.9. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, соответствующих требованиям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее по тексту также СМП) и/или из числа социально ориентированных некоммерческих организаций, соответствующих требованиям Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее по тексту также СОНО) (в случае если сам Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией). Объём привлечения субподрядчиков - 20 % от цены Контракта, что составляет _________ рублей_______копеек.

Информация о контрактах (договорах), заключенных Подрядчиком с субподрядчиками из числа СМП и СОНО предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение 10 дней с даты заключения контракта (подписания договора).

Информация о контрактах (договорах), подтверждающая исполнение условия Контракта о привлечении Подрядчиком субподрядчиков из числа СМП и СОНО, должна быть представлена с приложением копий таких контрактов (договоров), копий документов, подтверждающих объемы выполненных работ (акты выполненных работ и т.п.).

4.10. Подрядчик принимает на себя обязательство нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков в соответствии с действующим законодательством.

4.11. Подрядчик обязан при производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

4.12. Подрядчик должен обеспечивать содержание и уборку площадки для производства работ в процессе производства работ, а также в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) и акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 6 к настоящему Контракту), вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные инструменты и оборудование, инвентарь, строительные материалы, изделия и другое имущество.

4.13. Подрядчик обязан по запросу Заказчика представлять информацию об Объекте. Подрядчик обязан известить Заказчика не менее чем за сутки до начала приемки ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

При выполнении скрытых работ без согласования и подтверждения Заказчиком по его требованию Подрядчик обязан для проведения освидетельствования скрытых работ за свой счет вскрыть любую часть выполненных конструкций.

4.14. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний о возобновлении работ приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.15. Подрядчик обязан представить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за выполнение работ по Объекту, и другие необходимые документы.

4.16. Подрядчик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения письменного извещения Заказчика направить своего Представителя для составления и подписания акта обнаружения и устранения недостатков, дефектов.

4.17. Подрядчик обязан до сдачи Объекта Заказчику выполнить комплекс работ по восстановлению нарушенного благоустройства территории.

4.18. Подрядчик обязан Предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии с Разделом 10. Контракта, только в этом случае Контракт может быть заключён.

4.18.1. В случае обеспечения исполнения обязательства по Контракту в виде банковской гарантии Подрядчик обязан предоставить подлинную банковскую гарантию на бумажном носителе в течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта. Срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не менее чем через 90 дней со дня установленного Контрактом срока завершения исполнения Контракта.

4.18.2. Подрядчик обязан продлить действие предоставленной банковской гарантии или предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Контракту путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет до фактического окончания выполнения обязательств по Контракту.

В случае невозможности продления предоставленной банковской гарантии Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения обязательства путем перечисления денежных средств на указанный Заказчиком счет не позднее 10 рабочих дней с момента истечения срока действия ранее предоставленной банковской гарантии.

4.18.3. Истечение срока действия банковской гарантии является основанием для расторжения Контракта.

4.19. В случае возникновения по вине Подрядчика ограничения в движении на территории Объекта и прилегающих к нему территориях Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и организует работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производит указанные работы в кратчайшие сроки (в течение суток с момента возникновения ограничения в движении) за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчик информирует об этом Заказчика и в дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации  стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения третьим лицам.

4.20. Подрядчик обязан предпринимать все меры для предотвращения нанесения ущерба, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также зеленым насаждениям, водотокам и почве. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению повреждений, допущенных во время выполнения работ, а также расходы по компенсации ущерба природным объектам, если этот ущерб нанесен в результате неправильных действий Подрядчика.

4.21. Подрядчик обязан предоставить Заказчику, представителям Заказчика, организации, осуществляющей авторский надзор, беспрепятственный доступ на строительную площадку и ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ по Контракту обязан:

4.22. Подрядчик обязан предоставить Заказчику, представителям Заказчика, организации, осуществляющей авторский надзор возможность производить соответствующие записи в Общий журнал работ при строительстве Объекта. Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.23. Подрядчик обязан исполнять предписания Заказчика, представителя Заказчика, организации, осуществляющей авторский надзор, при обнаружении отступлений от Проектной документации, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

4.24. В процессе производства работ по Объекту необходимо организовать работу способом, обеспечивающим согласованность действий Подрядчика, Заказчика и Исполнителя археологических полевых работ по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия – «Саровское городище», с назначением ответственного Представителя от каждой из Сторон.

4.25. При производстве строительных работ Подрядчик должен обеспечить согласованность проекта производства работ по Объекту с планом производства археологических полевых работ.

4.26. При обнаружении объектов, представляющих художественную, историческую, археологическую и/или иную культурную ценность, Подрядчик обязан известить об этом ответственного представителя Заказчика и выполнить все действия, необходимые для их сохранности, предусмотренные нормами действующего законодательства Российской Федерации.

4.27. В связи с казначейским сопровождение настоящего контракта:

4.27.1. Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней с момента заключения Контракта представить в Департамент финансов Администрации города Сарова заявление на открытие лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса с приложением необходимых документов, предусмотренных Приказом Департамента финансов Администрации г. Сарова № 28-П от 10.05.2016 (в актуальной редакции).

4.27.2. В случае заключения Подрядчиком с привлекаемыми им для исполнения настоящего Контракта соисполнителями контрактов (договоров), источником финансового обеспечения которых являются денежные средства, необходимые для оплаты обязательств Подрядчика, возникающих из настоящего Контракта, и условиями исполнения таких контрактов (договоров) являются авансовые платежи, размер которых превышает 5 000 000,00 рублей, Подрядчик обязан включить в указанные контракты (договоры) обязанность соисполнителя об открытии лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса.

4.27.3. Подрядчик обязан в порядке и сроки, установленные приказом Департамента финансов Администрации г. Сарова № 30-П от 12.05.2016 (в актуальной редакции), представлять в Департамент финансов Администрации г. Сарова документы, необходимые для подтверждения возникновения денежных обязательств на основании настоящего Контракта.

4.27.4. Подрядчик обязан указывать в контрактах (договорах), заключаемых в рамках исполнения настоящего Контракта, а также в платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, номер и название настоящего Контракта.

4.28. Подрядчик обязан выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.29. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную и сметную документацию на выполнение Работ по Объекту или отдельной его части третьим лицам.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан передать Подрядчику по акту (на период строительства Объекта) строительную площадку, пригодную для производства строительных работ.

5.2. Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней со дня подписания настоящего Контракта выдать Подрядчику утвержденную в установленном порядке проектную документацию, необходимые документы и разрешения для производства работ по строительству Объекта.

5.3. Заказчик обязан организовать технический надзор (контроль) за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых Подрядчиком материалов, производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.

5.4. Ответственный представитель Заказчика на Объекте, указанный в п. 5 Технической части Технического задания, а также другие лица, назначенные приказом Заказчика, обязаны взаимодействовать с Подрядчиком и обеспечивать решение возникающих в процессе работы вопросов.

5.5. Если Представители Заказчика обнаружит дефект или неисправность в работах, их несоответствие проекту, условиям настоящего Контракта, он должен немедленно письменно уведомить об этом Подрядчика. Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении несоответствий проекту, нормативно-техническим документам, настоящему Контракту и приложениям к нему и требовать исправления обнаруженных недостатков в установленные сроки, о чем производится запись в журнале производства работ. При отсутствии возможности произвести запись в журнале производства работ, составляется акт обнаружения и устранения недостатков и подписывается Представителями Сторон. В случае не направления представителя Подрядчика в срок, указанный в п. 4.16.Контракта, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и считается надлежащим образом оформленным.

5.6. Заказчик обязан передать Подрядчику контактную информацию о лицах, осуществляющих охранные археологические исследования объекта археологического наследия «Саровское городище» в объеме, необходимом и достаточном для информирования и согласования с Исполнителем археологических полевых работ по этому Объекту совмещенных работ в течение 2 рабочих дней с момента заключения Контракта.

5.7. В случае принятия решения о ведении авторского надзора за строительством Объекта, Заказчик обязан не позднее чем в течение 5 рабочих дней с даты заключения Контракта на осуществление авторского надзора передать Подрядчику информацию о лицах, уполномоченных осуществлять авторский надзор в объеме, необходимом для информирования указанных лиц о необходимости участия в мероприятиях по авторскому надзору.

5.8. Заказчик обязан произвести оплату выполненных работ в соответствии с порядком оплаты, установленным Разделом 3 настоящего Контракта.

5.9. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком Графика производства работ, предусмотренного п. 4.1. Контракта, обязан подписать его или направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания.

5.10. Заказчик обязан в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным аукционной документацией требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

5.11. Заказчик обязан выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.12. Заказчик, представители Заказчика, организация, осуществляющая авторский надзор, имеют право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ по Контракту;

- производить соответствующие записи в Общий журнал работ при строительстве Объекта. Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом,

- давать обязательные для исполнения Подрядчиком предписания при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

5.13. В случае неоднократного нарушении Подрядчиком - членом саморегулируемой организации требований стандартов и правил при выполнении работ в целях применения в отношении члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия согласно ст. 9, 10 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ст. 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Заказчик вправе направлять в саморегулируемую организацию сведения о данных нарушениях.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Работы по Объекту должны быть выполнены Подрядчиком и Объект сдан Заказчику в срок, указанный в п.1.2. Контракта.

6.2. Работы по настоящему Контракту должны быть начаты в соответствии с Графиком производства работ, но не позднее 5 дней с момента его подписания Сторонами.

Работы по настоящему Контракту должны производиться и быть завершены в соответствии с Графиком производства работ, но не позднее срока, указанного в пункте 1.2. настоящего Контракта.

6.3. В случае принятия уполномоченным органом исполнительной власти решения об изменении объемов финансирования по строительству Объекта, Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ в соответствии с пунктом 6 статьи 161 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

6.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет производство работ по строительству Объекта в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза № ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», Градостроительного кодекса РФ, требованиями строительных норм и правил, Графиком производства работ, проектом производства работ, разработанным Подрядчиком и оформленным в соответствии с п. 4.4. Контракта.

7.2. Работы по настоящему Контракту должны быть начаты, производиться и завершены в соответствии с Графиком производства работ, но не позднее срока, установленного в п. 1.2. Контракта.

7.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и непосредственно влияющие на выполнение Подрядчиком своих обязательств. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, то он излагает свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и Заказчиком (представителем Заказчика).

7.5. Представитель Подрядчика осуществляет оперативное руководство производством работ, осуществляет технический и производственный контроль качества работ по Объекту, включая входной контроль рабочей документации, материалов, конструкций, изделий, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль работ по Объекту, принимает решения по всем вопросам, возникающим у представителя Заказчика в ходе контроля за работами по Объекту, решает другие вопросы, уполномоченные должностными обязанностями, если они не противоречат условиям настоящего Контракта.

7.6. Подрядчик самостоятельно выполняет восстановление и закрепление трассы (геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность), проводит геодезический контроль геометрических параметров строящегося сооружения.

7.7. Подрядчик обязан в соответствии с Проектной документацией на Объект и техническими условиями владельцев инженерных сетей обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, подпадающих в зону выполнения работ.

7.8. Подрядчик в соответствии с Проектной документацией на Объект должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

7.9. Подрядчик согласовывает с Заказчиком все поставляемые на Объект материалы, конструкции, изделия. По требованию представителя Заказчика Подрядчик представляет ему технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, их применяемость или протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на Объект материалов, данные об их пожаробезопасности, экологической и санитарной пригодности в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации. На импортные материалы дополнительно представляются паспорта или иные документы с указанием норм расхода. Сертификаты, декларации, протоколы и иные документы на материалы представляются до укладки их в дело.

7.10. Подрядчик при выполнении работ использует следующие виды товаров (в соответствии с требованиями аукционной документации и своими предложениями, входящими в состав заявки на участие в аукционе):

п/п

Наименование, вид товара, марка, модель, товарный знак (при наличии)

Характеристики товара




7.11. Заказчик не вправе без письменного согласия Подрядчика координировать работу привлеченных субподрядных организаций.

7.12. При осуществлении контроля за ведением работ Заказчик, а также его полномочные представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. Подрядчик за 5 календарных дней до сдачи Объекта письменно извещает Заказчика о своей готовности к сдаче Объекта в эксплуатацию и посещению Объекта рабочей комиссией.

8.2. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими:

СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12.01-2004».

СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84».

СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85».

СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87».

СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85».

СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91».

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87».

СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003».

СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».

СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».

ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах».

СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

ПУЭ (издание 7) «Правила устройства электроустановок».

СНиП III-10-75 «Благоустройство территории».

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

ВСН 165-85. «Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай)».

МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний".

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство».

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

Технический регламент Таможенного союза № ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».

Технический регламент таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Водный кодекс РФ (статья 65)

с составлением соответствующих актов и справок по формам КС-2, КС-3, КС-11, акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 6 к настоящему Контракту), в том числе на электронных носителях.

Кроме того, Подрядчик при сдаче Объекта предоставляет Заказчику:

- документ, подтверждающий соответствие Объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

- документ, подтверждающий соответствие параметров Объекта капитального строительства проектной документации, и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

- документ, подтверждающий соответствие Объекта капитального строительства санитарным и экологическим нормам и правилам;

- схему, отображающую расположение Объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно – технического обеспечения в границах земельного участка;

- оригиналы актов на скрытые работы;

- исполнительную съемку построенного Объекта и инженерных сетей, выполненную уполномоченной организацией на электронном носителе в формате DWG или Frw и на бумажном носителе в масштабе 1:500 в двух экземплярах, с оригинальной печатью организации, выполнившей съемку, подписанную Подрядчиком и зарегистрированную в ОГК УАГЗ Администрации г. Сарова;

- документы, подтверждающие соответствие построенного Объекта капитального строительства техническим условиям (подписанные представителями организаций, выдавших технические условия).

По результатам видов работ (наружные сети водоснабжения, наружные сети дождевой канализации, тепловые сети, автомобильная дорога, мост, подпорная стенка, низковольтная сеть наружного освещения 0,4 кВ, сети связи, светофорный объект) Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы:

- технические паспорта;

- технические планы на бумажном и электронном носителях;

- паспорт моста

8.3. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

8.4. В случае установления Заказчиком при приемке выполненных Подрядчиком работ их несоответствия предъявляемым к выполнению подобного рода работ требованиям, установленным стандартами и иными документами, акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных несоответствий.

8.5. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ в случае предъявления к приемке:

- фактически не выполненных работ по строительству Объекта;

- материалов, конструкций, изделий, фактически не уложенных в дело;

- материалов, конструкций, изделий, не отвечающих требованиям стандартов, техническим регламентам и техническим условиям;

- работ, выполненных с нарушением требований проектной и технической документации;

- работ, выполненных и не предъявленных промежуточными актами скрытых работ;

- работ, выполненных с превышением проектных объёмов и стоимости работ по Объекту.

8.6. Скрытые работы в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ должны приниматься Заказчиком (представителем Заказчика). Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять актом. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов.

8.7. До приёмки Объекта Заказчик создает рабочую комиссию по определению готовности Объекта к предъявлению приёмочной комиссии. Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком.

8.8. Подрядчик передает Заказчику не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала приемки Объекта исполнительную документацию с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам на Объекте.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на Объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ составляет:


Подготовительные работы (строительство или переустройство инженерных сетей и коммуникаций)


- 5 лет

Земляное полотно

- 8 лет

Основание дорожной одежды

- 6 лет

Верхний слой покрытия

- 5 лет

Нижний слой покрытия

- 5 лет

Искусственные сооружения: мост

- 8 лет

Искусственные сооружения: подпорная стенка

- 8 лет

Сигнальные столбики

- 2 года

Дорожные знаки

- 2 года

Разметка проезжей части

- 1 год

Дорожное ограждение, шумозащитный экран

- 5 лет

Светофорные объекты

- 5 лет

Инженерные сети

- 5 лет


Гарантийный срок устранения дефектов распространяется на Объект и входящие в него сооружения, оборудование, материалы и работы. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

9.2. В случае если в период действия гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

9.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

9.4. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов объекта в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть объекта устанавливается вновь с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.

9.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по которым предъявляются Подрядчику в полном объёме.

9.6. Подрядчик гарантирует:

- возможность нормальной и безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении всего гарантийного срока;

- соответствие Объекта указанным в проектной документации показателям в течение гарантийного срока;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Подрядчик подтверждает, что он ознакомлен со статьей 3 Закона РФ от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов на территории ЗАТО), а также с Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 года №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Въезд на территорию ЗАТО г.Саров ограничен и производится строго по пропускам. Срок оформления разрешения на въезд составляет не менее 60-ти календарных дней. При этом срок выполнения работ по Контракту не сдвигается на срок оформления разрешений на въезд. Справки о порядке оформления документов на въезд – по телефону (83130) 3-46-75.

10.2. Подрядчик подтверждает, что он полностью осведомлен о расходах, которые на него возлагаются в период выполнения работ по Объекту и полностью ознакомился со всеми условиями, в том числе с условиями финансирования Заказчика из средств бюджета, которые могут повлиять на условия исполнения Контракта.

10.3. Подрядчик подтверждает, что он полностью осведомлен о том, что он вправе выполнять работы по настоящему Контракту при условии, что стоимость выполнения работ по настоящему Контракту не превышает планируемую стоимость строительства Объекта, исходя из размера которой Подрядчиком был внесен взнос в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с частью 7 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ.

10.4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения муниципального Контракта, только в этом случае Контракт может быть заключён.

Предусмотрено обеспечение исполнения Контракта в размере 30% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 179 404 083,00 рублей (Сто семьдесят девять миллионов четыреста четыре тысячи восемьдесят три рубля 00 копеек).

Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 при снижении цены Контракта на 25 % и более от начальной максимальной цены, обеспечение исполнения Контракта будет составлять 269 106 124,50 рубля (Двести шестьдесят девять миллионов сто шесть тысяч сто двадцать четыре рубля 50 копеек).

Обеспечение исполнения Контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

В случае обеспечения исполнения обязательства по Контракту в виде банковской гарантии Подрядчик обязан предоставить подлинную банковскую гарантию на бумажном носителе в течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта. Срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не менее чем через 90 дней со дня установленного Контрактом срока завершения исполнения Контракта.

В случае обеспечения исполнения обязательства по Контракту в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик обязуется возвратить вышеуказанные денежные средства при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту и отсутствия замечаний со стороны Заказчика, при условии полного погашения Подрядчиком начисленных сумм штрафов, пеней в течение 20 рабочих дней с момента завершения работ; подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11), акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 6 к настоящему Контракту); получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика с указанием реквизитов для перечисления обеспечения исполнения Контракта.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Контракте.

10.5. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную и сметную документацию на выполнение работ по Объекту или отдельной его части третьим лицам.

10.6. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьим лицам в процессе выполнения работ, несет Подрядчик. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, в том числе в случаях, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.7. При возникновении споров Сторон в процессе производства работ и невозможности урегулирования этих споров переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Подрядчик.

10.8. В археологическом отношении границы участка, отведенного под строительство Объекта, частично совпадают с территорией объекта археологического наследия, имеющего статус федерального – «Саровское городище» X-XIII вв н.э. Работы Подрядчика должны быть организованы в соответствии с п.п. 4.24. – 4.26. Контракта.

10.9. Подрядчик подтверждает, что он полностью осведомлен о том, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 1457 на территории Российской Федерации установлен запрет на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики,

Подрядчик в ходе исполнения Контракта не вправе привлекать субподрядчиков из числа организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организаций, контролируемых гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение принятых в соответствии с условиями настоящего Контракта обязательств, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к коим относятся: стихийные бедствия (наводнение, землетрясение, ураган и т.п.); запретительные акты органов государственной власти и управления, не вызванные неправомерными действиями сторон; военные действия; забастовки; восстания.

11.2. Сторона, ссылающаяся на действие форс-мажорных обстоятельств, обязана известить другую Сторону не позднее чем в трехдневный срок с момента начала их действия, либо при наступлении первой возможности такого извещения. В извещении должен содержаться срок, на который предположительно отодвигается исполнение обязательств.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. Стороны настоящего муниципального контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

12.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных разделом 5 настоящего Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа в размере:

2,5 (два с половиной) процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет _________ руб. _______ коп.;

2 (два) процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей, что составляет _________ руб. _______ коп.;

1,5 (полтора) процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей, что составляет _________ руб. _______ коп.;

0,5 (одна вторая) процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей, что составляет ____________руб. _________коп.;

12.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от не оплаченной в срок суммы.

12.4. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество, объем выполненных работ и сроки их выполнения, оговоренные настоящим Контрактом.

Подрядчик несет полную ответственность за нарушение правил техники безопасности, за нанесенный материальный ущерб, в том числе имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик имеет право на удержание оплаты ранее выполненных работ, взыскание неустойки и применение иных мер, способствующих к понуждению Подрядчика исполнить обязательства.

12.5. В случае нарушения Подрядчиком установленных Контрактом сроков выполнения работ, в том числе:

- установленных Графиком производства работ сроков выполнения работ;

- указанных в акте устранения дефектов (одностороннем акте, к акту приемочной комиссии) сроков устранения дефектов и недоделок в работах и конструкциях;

- установленных Контрактом сроков сдачи Объекта приемочной комиссии и Заказчику,

Подрядчик уплачивает Заказчику пеню, начисляемую за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, которая устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически выполненных Подрядчиком, и определяется как произведение размера ставки и цены Контракта, уменьшенной на стоимость, фактически выполненных в установленный срок Подрядчиком обязательств по Контракту.

Размер ставки определяется как произведение размера ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента, и количества дней просрочки.

Коэффициент определяется как частное количества дней просрочки к сроку исполнения обязательства по контракту (количество дней) в процентах.

При коэффициенте, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При коэффициенте, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При коэффициенте, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Размер пени рассчитывается согласно «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063.

12.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе:

- за несвоевременной представление Графика производства работ;

- за нарушение предусмотренных пунктом 6.2. настоящего Контракта сроков начала работ;

- за непредставление подлинной банковской гарантии на бумажном носителе;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества;

- за отказ Подрядчика от исполнения настоящего Контракта в пределах его действия;

- в случае передачи Заказчику исполнительной технической документации несвоевременно, в неполном виде и (или) предоставление данных (документов, подтверждающих качество использованных материалов или выполненных работ), не соответствующих действительности;

- за принятие решений технического характера (внесение изменений в технические характеристики объекта) без согласования с Заказчиком и (или) оформленных ненадлежащим образом;

- за отказ Подрядчика от исправления выявленных при осуществлении контроля и надзора Заказчиком отступлений от условий настоящего Контракта или иных недостатков, которые могут ухудшить качество выполняемых работ;

- за отказ или несвоевременное исправление Подрядчиком предписаний Заказчика при обнаружении несоответствий проекту, нормативно-техническим документам, настоящему Контракту и приложениям к нему, фиксируемых в журнале производства работ;

- за несвоевременное предоставление копий контрактов (договоров) субподряда, подтверждающих участие субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации Контракта, а также копий документов, подтверждающих объемы выполненных работ, предусмотренных п.4.9. Контракта;

- за неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

- за несвоевременное предоставление информации и копий контрактов (договоров) обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, в соответствии с п.4.8. Контракта;

- за несвоевременное предоставление документов на открытие лицевого счета Подрядчика для учета операций неучастника бюджетного процесса в Департаменте финансов Администрации города Сарова;

- за невключение в контракты (договоры), заключаемые с соисполнителями в рамках исполнения настоящего Контракта, условие об указании в контрактах (договорах), обязанности соисполнителями открытии лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса в Департаменте финансов Администрации города Сарова;

- за отказ Подрядчика от исполнения своих обязанностей, предусмотренных разделом 4 настоящего Контракта;

начисляются штрафы за каждое нарушение в размере:

10 (десять) процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет_________руб.________коп.;

5 (пять) процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей, что составляет_________руб.________коп.;

1 (один) процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей, что составляет_________руб.________коп.;

0,5 (одна вторая) процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей, что составляет_________руб.________коп.

12.7. В случае применения к Подрядчику штрафных санкций и пени, предусмотренных в пунктах 12.5. и 12.6. настоящего Контракта, Заказчик вправе произвести оплату работ за отчетный период, окончательный расчет по Контракту в сумме, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафов). При этом Заказчик в адрес Подрядчика направляет претензию, содержащую расчет неустойки (пени, штрафа). В случае непредставления Подрядчиком мотивированного ответа по расчету неустойки (пени, штрафа), указанной в претензии, в течение 10дней с даты ее получения, денежные средства, указанные в данном пункте в размере суммы неустойки (пени, штрафа), перечисляются в бюджет города Сарова без дополнительного уведомления Подрядчика.

12.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12.9. Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств.

12.10. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность за неисполнение условия о привлечении к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

13. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1. Условия Контракта могут быть изменены по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

13.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в случае, если отступления Подрядчика от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком срок либо они являются существенными и неустранимыми (согласно пункту 3 статьи 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

13.3. Не допускается расторжение Контракта по соглашению Сторон, если имеются основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом и если такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

13.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчиком в адрес Подрядчика направляется заказное письмо с уведомлением, в котором перечисляются с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.5. В случае не устранения нарушения в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления о нем, настоящий Контракт считается расторгнутым. Нарушение, которое было устранено в указанный срок, не влечет за собой расторжение Контракта. Повторное нарушение условий Контракта Подрядчиком является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам размещения заказа путем проведения закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства путем переговоров, обмена письмами, уточнения условий Контракта, составления необходимых протоколов, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

14.2. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта, Заказчиком направляется соответствующая претензия.

Претензия направляется в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней с момента выявления нарушения с указанием фактов, составляющих основу нарушения и требование об оплате неустойки (штраф, пени), рассчитанной в соответствии с разделом 12 Контракта.

В случае не устранения нарушения в течение 7 (семь) календарных дней с момента получения претензии Заказчик вправе обратиться в суд.

14.3. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны передают спор на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области в установленном порядке.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

15.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

15.2. После подписания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11) Заказчик принимает Объект под свою ответственность.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

16.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента его подписания сторонами по 29.12.2017.



17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. В случае принятия решения о консервации Объекта Заказчик оплачивает Подрядчику все выполненные до момента приостановления работы по фактическим затратам. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта. Все работы, связанные с консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств Заказчика.

17.2. Если иное не установлено настоящим Контрактом, указанные в тексте Контракта дни означают календарные дни.

17.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

17.4. Любое изменение и дополнение к Контракту оформляется дополнительным соглашением и подписывается Сторонами. Обмен оригиналами документов происходит по адресам, указанным в разделе «Юридические адреса и реквизиты сторон».

17.5. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

17.6. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

17.7. Контракт считается заключенным с момента подписания Заказчиком Контракта усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещения Контракта в единой информационной системе. Стороны вправе изготовить копии Контракта на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ:

  1. График производства работ (форма документа)

  2. Протокол твердой договорной цены контракта (форма документа)

  3. Сметная документация

  4. Проектная документация

  5. Перечень работ (услуг), связанных с вводом в эксплуатацию Транспортно-пешеходного моста через р. Сатис от ул. Давиденко до ул. Ак. Сахарова с подъездными путями.

  6. Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма документа)

  7. Техническое задание


ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации

города Сарова» (МКУ «УКС»)

607188, Нижегородская область, город Саров, проспект Ленина, дом № 20а, тел. 97771, факс 97764

УФК по Нижегородской области (Департамент финансов Администрации г.Саров МКУ «УКС»

л/с 03487000760), ИНН 5254006485, КПП 525401001, р/сч. 40204810400000540055

в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Нижний Новгород БИК 042202001


ПОДРЯДЧИК:








ЗАКАЗЧИК


ПОДРЯДЧИК


__________________/С.А.Воскобойник/



_________________/__________________ /

м.п.


м.п.


Приложение № 1

к муниципальному контракту

________ от _______________ 2016

(форма документа)





ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

по объекту «Строительство транспортно-пешеходного моста через р. Сатис от ул. Давиденко до ул. Ак. Сахарова с подъездными путями»

№№ п/п

Наименование видов работ

и основные этапы их выполнения

месяц 1

месяц 2

декада 1

декада 2

декада 3

декада 1

декада 2

декада 3



















(В графике отражаются дни начала и окончания работ по соответствующему участку работ. Отображение производится численно и графически в соответствующих месяцах, декадах.

Работы по настоящему Контракту должны быть начаты и завершены не позднее сроков, указанных в пунктах 6.2, 1.2 настоящего Контракта)







ЗАКАЗЧИК


ПОДРЯДЧИК


__________________/С.А.Воскобойник/



_________________/__________________ /

м.п.


м.п.












Приложение № 2

к муниципальному контракту

_________ от _____________ 2016

(форма документа)


ПРОТОКОЛ ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА








на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство транспортно-пешеходного моста через р. Сатис от ул. Давиденко до ул. Ак. Сахарова с подъездными путями»


Наименование объекта

Начальная (максимальная) цена муниципального Контракта

(руб.)

Коэффициент снижения*

Твердая договорная цена муниципального контракта

(руб.)

1

2

3

4

Выполнение подрядных работ по объекту «Строительство транспортно-пешеходного моста через р. Сатис от ул. Давиденко до ул. Ак. Сахарова с подъездными путями»





* коэффициент снижения сметной стоимости рассчитывается, как частное от деления твёрдой договорной цены на начальную (максимальную) цену контракта.





ЗАКАЗЧИК


ПОДРЯДЧИК


__________________/С.А.Воскобойник/



_________________/__________________ /

м.п.


м.п.










Приложение № 3

к муниципальному контракту

______ от _____________ 2016






Сметная документация


на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство транспортно-пешеходного моста через р. Сатис от ул. Давиденко до ул. Ак. Сахарова с подъездными путями»

Номер локального сметного расчета

Наименование

ЛСР01-02-04

Подготовительные работы, І этап, АД

ЛСР 02-01-01

Земляные работы, І этап, АД

ЛСР02-01-02

Дорожная одежда, І этап, АД

ЛСР02-01-03

Пересечения и примыкания, І этап, АД

ЛСР01-03-02

Подготовительные работы, ІІ этап, АД

ЛСР02-02-01

Земляные работы, ІІ этап, АД

ЛСР02-02-02

Дорожная одежда, ІІ этап, АД

ЛСР02-02-03

Пересечения и примыкания, ІІ этап, АД

ЛСР02-04-01

Улица №1, ТСОДД, І этап

ЛСР02-04-02

Ул. Академика Сахарова (Участок А), ТСОДД, І этап

ЛСР02-04-03

Ул. Академика Сахарова (Участок Б), ТСОДД, І этап

ЛСР02-04-04

Пересечение по типу Кольцо, ТСОДД, І этап

ЛСР02-05-01

Схемы организации движения транспорта и размещения ТСОДД, ІІ этап

ЛСР01-02-01

Подготовительные работы, І этап, Мост через р.Сатис

ЛСР01-02-02

Подготовительные работы, ІІ этап, Мост через р.Сатис

ЛСР02-03-01

Крайние опоры, Мост через р. Сатис

ЛСР02-03-02

Промежуточные опоры , Мост через р.Сатис

ЛСР02-03-03

Пролетное строение, Мост через Р. Сатис

ЛСР02-03-04

Мостовое полотно, Мост через р. Сатис

ЛСР02-03-05

Сопряжение с насыпью, Мост через р. Сатис

ЛСР02-03-06

Конуса, Мост через р. Сатис

ЛСР02-03-07

Водоотводные устройства, Мост через р. Сатис

ЛСР02-03-08

Лестничные сходы, Мост через р. Сатис

ЛСР01-03-01

Подготовительные работы. Подпорная стена

ЛСР02-06-01

Подпорная стена

ЛСР02-06-02

Лестничный сход ЛС-2

ЛСР01-02-03

Подготовительные работы, ШЗЭ 1 этап, ШЗЭ

ЛСР02-07-01

Шумозащитный экран, 1 этап

ЛСР01-03-03

Подготовительные работы, ШЗЭ 2 этап, ШЗЭ

ЛСР02-09-01

Шумозащитный экран, 2 этап

ЛСР07-01-01

Наружное освещение, І этап

ЛСР07-02-01

Наружное освещение, ІІ этап

ЛСР01-05-01

Улица №1, Дождевая канализация

ЛСР01-05-02

Пересечение по типу Кольцо, Дождевая канализация

ЛСР01-05-03

Ул. Академика Сахарова (Участок А), Дождевая канализация

ЛСР01-05-04

Ул. Академика Сахарова (Участок Б), Дождевая канализация

ЛСР01-06-01

Дождевая канализация ІІ этап, Ул. Академика Сахарова и пр. Октябрьский

ЛСР09-01-01

Пусконаладочные работы. ЛОС

ЛСР01-04-01

Наружный водопровод и канализация І этап, Инженерные коммуникации

ЛСР01-09-01

Наружный водопровод и канализация ІІ этап, Инженерные коммуникации

ЛСР01-07-01

Тепловые сети, Инженерные коммуникации

ЛСР01-08-01

Системы связи, Инженерные коммуникации

ЛСР02-08-01

Светофорный объект, Инженерные коммуникации

ЛСР07-04-01

Озеленение. І этап, ООС

ЛСР07-03-01

Защитное остекление, ООС

ЛСР07-05-01

Озеленение. ІІ этап, ООС













ЗАКАЗЧИК


ПОДРЯДЧИК


__________________/С.А.Воскобойник/



_________________/__________________ /

м.п.


м.п.




Приложение № 4

к муниципальному контракту

______ от _____________ 2016




Проектная документация


по объекту «Строительство транспортно-пешеходного моста через р. Сатис от ул. Давиденко до ул. Ак. Сахарова с подъездными путями»


1. Проектная документация (шифр 173821):

Раздел 1 «Пояснительная записка»

- том 1. Пояснительная записка (ПЗ).

- том 1.1. «Отчетная документация по результатам инженерно-геодезических изысканий» (ИИ);

- том 1.2. «Отчетная документация по результатам инженерно-геологических изысканий» (ИГ) ;

- том 1.3. «Отчетная документация по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий» (ГМИ);

- том 1.4. «Отчетная документация по результатам инженерно-экологических изысканий» (ИЭ);

- том 1.5. «Отчетная документация по результатам инженерных изысканий по оценке карстоопасности и противокарстовой защиты» (КО);

- том 1.6. «Отчетная документация по результатам сбора исходных данных» (СИД);

- том 1.7. «Отчетная документация по результатам технико-экономических изысканий» (ТЭИ).

Раздел 2 «Проект полосы отвода»:

- том 2.1. Книга 1. «Планировочные решения 1 этап» (ППО1);

- том 2.2. Книга 2. «Планировочные решения 2 этап» (ППО2);

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»:

Часть 1. «Автомобильная дорога»:

- том 3.1.1. Книга 1. «Автомобильная дорога 1 этап» (ТКР1.1);

- том 3.1.2. Книга 2. «Автомобильная дорога 2 этап» (ТКР1.2);

- том 3.1.3. Книга 3. «Схемы организации движения транспорта и размещения ТСОДД 1 этап» (ТКР1.3);

- том 3.1.4. Книга 4. «Схемы организации движения транспорта и размещения ТСОДД 2 этап» (ТКР1.4);

Часть 2. «Искусственные сооружения»:

- том 3.2.1. Книга 1. «Мост через р. Сатис» (ТКР2.1);

- том 3.2.2. Книга 2. «Подпорная стена» (ТКР2.2);

- том 3.2.3. Книга 3. «Шумозащитный экран 1 этап» (ТКР2.3);

- том 3.2.4. Книга 4. «Шумозащитный экран 2 этап» (ТКР2.4);

Часть 3. «Инженерные коммуникации»:

- том 3.3.1. Книга 1. «Наружное освещение 1 этап» (ТКР3.1);

- том 3.3.2. Книга 2. «Наружное освещение 2 этап» (ТКР3.2);

- том 3.3.3. Книга 3. «Дождевая канализация 1 этап» (ТКР3.3);

- том 3.3.4. Книга 4. «Дождевая канализация 2 этап» (ТКР3.4);

- том 3.3.5. Книга 5. «Сети водоснабжения и канализации 1 этап» (ТКР3.5);

- том 3.3.6. Книга 6. «Сети водоснабжения и канализации 2 этап» (ТКР3.6);

- том 3.3.7. Книга 7. «Тепловые сети» (ТКР3.7);

- том 3.3.8. Книга 8. «Сети связи» (ТКР3.8);

- том 3.3.9. Книга 9. «Светофорный объект» (ТКР3.9);

Часть 4. «Ведомости объемов работ»:

- том 3.4. «Сводная ведомость объемов работ» (ТКР4).

Раздел 5 «Проект организации строительства»:

- том 5.1. Книга 1. «Сводный проект организации строительства» (ПОС1);

- том 5.2. Книга 2. «Автомобильная дорога 1 этап» (ПОС2);

- том 5.3. Книга 3. «Автомобильная дорога 2 этап» (ПОС3);

- том 5.4. Книга 4. «Мост через р. Сатис» (ПОС4);

- том 5.5. Книга 5. «Подпорная стена» (ПОС5);

- том 5.6. Книга 6. «Шумозащитный экран » (ПОС6);

- том 5.7. Книга 7. «Инженерные коммуникации» (ПОС7).

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»:

- том 7.1. Книга 1. «Охрана окружающей среды» (ООС1);

- том 7.2. Книга 2. «Перечетная ведомость» (ООС2);

- том 7.3. Книга 3. «Благоустройство и озеленение» (ООС3);

- том 7.4. Книга 4. «Ориентировочная зона санитарного разрыва» (ООС4).

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:

- том 8. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ПБ).

Раздел 9 «Смета на строительство».

Раздел 10 «Иная документация»:

- том 10.1. Книга 1. «Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия - «Саровское городище»


2. Рабочая документация (шифр 173821):

Часть 1. «Автомобильная дорога»:

- том 3.1.1. Книга 1. «Автомобильная дорога 1 этап» (АД1);

- том 3.1.2. Книга 2. «Автомобильная дорога 2 этап» (АД2);

Часть 2. «Искусственные сооружения»:

- том 3.2.1. Книга 1. «Мост через р. Сатис. Опоры» (ИС1);

- том 3.2.2. Книга 1. «Мост через р. Сатис.Общие решения» (ИС2);

- том 3.2.3. Книга 2. «Подпорная стена» (ИС3);

- том 3.2.4. Книга 3. «Шумозащитный экран 1 этап» (ИС4);

- том 3.2.5. Книга 4. «Шумозащитный экран 2 этап» (ИС5);

Часть 3. «Инженерные коммуникации»:

- том 3.3.1. Книга 1. «Наружное освещение 1 этап» (ЭН1);

- том 3.3.2. Книга 2. «Наружное освещение 2 этап» (ЭН2);

- том 3.3.3. Книга 3. «Дождевая канализация 1 этап» (ДК1);

- том 3.3.4. Книга 4. «Дождевая канализация 2 этап» (ДК2);

- том 3.3.5. Книга 5. «Сети водоснабжения и канализации 1 этап» (НВК1);

- том 3.3.6. Книга 6. «Сети водоснабжения и канализации 2 этап» (НВК2);

- том 3.3.7. Книга 7. «Тепловые сети» (ТС1);

- том 3.3.8. Книга 8. «Сети связи» (СВ1);

- том 3.3.9. Книга 9. «Светофорный объект» (СО1).


ЗАКАЗЧИК


ПОДРЯДЧИК


__________________/С.А.Воскобойник/



_________________/__________________ /

м.п.


м.п.







Приложение № 5

к муниципальному контракту

_________ от _______________ 2016


Перечень работ (услуг), связанных с вводом в эксплуатацию Транспортно-пешеходного моста через р. Сатис от ул. Давиденко до ул. Ак.Сахарова с подъездными путями.



Нижеследующие работы выполняются Подрядчиком для ввода Объекта в эксплуатацию за свой счет.


п/п

Наименование работ

Подрядчик самостоятельно формирует резерв на оплату данных работ (услуг) и получение соответствующих документов:

1.

Получение на Объект экспертного санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в составе:

  • измерения объемной активности радона;

  • исследование почвы на радиологические и химические показатели;

  • определение гамма - излучения;

  • замеры мощности эквивалентной дозы гамма - излучения на прилегающей к объекту территории;

  • исследованию воздуха на содержание формальдегида;

  • исследованию воздуха на содержание фенола;

  • определению суммарной бета-радиоактивности, мощности экспозиционной дозы гамма излучения, радон 222, радон 220;

  • бактериологическому анализу воды;

  • химическому анализу воды.

2.

Оплата услуг по исследованию почвы, песка на бактериологические, паразитологические, радиоактивные, химические показатели.

3.

Оплата услуг по замерам освещенности .

4.

Получение Заключения экологической экспертизы.

5.

Оплата за подключение энергопользователей и подключения к сетям водопровода и водоотведения

6.

Оплата услуг по технической инвентаризации, изготовлению документов технического и кадастрового учета

7.

Оплата услуг по лабораторным замерам уплотнений оснований, устройству асфальтных покрытий

Оплата работ (услуг) и получение документов предусмотрена сметной документацией на Объект:

8.

Расчет обследования для составления паспорта моста по окончании строительства. Паспорт моста.




ЗАКАЗЧИК


ПОДРЯДЧИК


__________________/С.А.Воскобойник/



_________________/__________________ /

м.п.


м.п.


Приложение № 6

к муниципальному контракту

_________ от _______________ 2016


(форма документа)





АКТ

сдачи-приемки выполненных работ

по объекту «Строительство транспортно-пешеходного моста через р. Сатис от ул. Давиденко до ул. Ак. Сахарова с подъездными путями»


«Заказчик» в лице начальника муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации города Сарова» Воскобойника Сергея Александровича с одной стороны и «Подрядчик» в лице _________________ с другой стороны, составили настоящий АКТ о нижеследующем:


1. Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта, составляет _____________________________________________________________________ руб.*


2. Согласно условиям муниципального Контракта от _____________ 2016 года №___________ на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство транспортно-пешеходного моста через р. Сатис от ул. Давиденко до ул. Ак. Сахарова с подъездными путями»__________________________________________________________________________________

(полное наименование Подрядчика)


не исполнило взятые на себя обязательства.

3. В связи с нарушением условий Контракта, которое выразилось в ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по ______________________________________________________, в соответствии с п.__________ Контракта установлена ответственность Подрядчика в виде уплаты пени (штрафа) в размере ____________________от цены Контракта за _________________________, до фактического завершения выполнения работ.

Уплата штрафных санкций осуществляется путём: _______________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту, составляет:

__________________________________________________________________________________________


* Если Подрядчик является плательщиком НДС, то сумма указывается в рублях с учетом НДС. Если Подрядчик не является плательщиком НДС, то сумма указывается в рублях без НДС.




ЗАКАЗЧИК


ПОДРЯДЧИК


__________________/С.А.Воскобойник/



_________________/__________________ /

м.п.


м.п.






Приложение № 7

к муниципальному контракту

________ от _______________ 2016









ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство транспортно-пешеходного моста через р. Сатис от ул. Давиденко до ул. Ак. Сахарова с подъездными путями»


Общая часть

  1. Наименование муниципального заказчика

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации города Сарова» (краткое наименование — МКУ «УКС»).

Ответственное должностное лицо – Воскобойник Сергей Александрович.

Должностное лицо, ответственное за заключение муниципального Контракта – Воскобойник Сергей Александрович.

  1. Банковские реквизиты муниципального заказчика

    УФК по Нижегородской области (Департамент финансов Администрации

    г. Саров МКУ «УКС» л/с 03487000760)

    ИНН 5254006485, КПП 525401001, р/сч. 40204810400000540055

    в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Нижний Новгород БИК 042202001

  2. Место нахождения муниципального заказчика

607188, Нижегородская область, город Саров, проспект Ленина, дом № 20а.

  1. Почтовый адрес муниципального заказчика

607188, Нижегородская область, город Саров, проспект Ленина, дом № 20а.

  1. Адрес электронной почты муниципального заказчика

E-mail: uks-pei@adm.sar.ru

  1. Номер контактного телефона муниципального заказчика

(83130) 9-77-71

  1. Предмет выполнения работ, код работ по ОКВЭД 2 ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), ОКПД 2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008), позиция плана-графика

Предмет: выполнение подрядных работ по объекту «Строительство транспортно-пешеходного моста через р. Сатис от ул. Давиденко до ул. Ак. Сахарова с подъездными путями» (далее по тексту Объект).

Код работ по ОКВЭД 2 ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2):

42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

42.13 Строительство мостов и тоннелей

Код работ по ОКПД 2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008):

42.11.20.000 Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов.

42.13.20.000 Работы строительные по строительству мостов и тоннелей

Позиция плана-графика: П44201603323000573001000020

  1. Место, условия выполнения работ

Место выполнения работ: Нижегородская область, город Саров.

Условия выполнения работ: Подрядчик должен собственными силами, материалами и средствами и (или) с привлечением субподрядных организаций выполнить весь комплекс работ по Объекту и сдать Объект, готовый к эксплуатации, Заказчику.

  1. Особые условия выполнения работ

Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, соответствующих требованиям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ и/или из числа социально ориентированных некоммерческих организаций, соответствующих требованиям Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (в случае, если сам Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией).

Объём привлечения субподрядчиков составляет 20 % от цены Контракта. Информация о договорах, заключенных Подрядчиком с субподрядчиками, являющимися субъектами малого предпринимательства, соответствующими требованиям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ и/или с социально ориентированными некоммерческими организациями, соответствующими требованиям Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, предоставляется Заказчику Подрядчиком ежегодно: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 1457 на территории Российской Федерации установлен запрет на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.

Город Саров является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 3 Закона РФ от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (в редакции Федерального закона от 02.04.2014 №42-ФЗ) на территории ЗАТО г.Сарова установлен особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в закрытом административном территориальном образовании, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд и (или) постоянное проживание на его территории, включая установление перечня оснований для отказа во въезде или в постоянном проживании. Порядок доступа на территорию ЗАТО г.Сарова утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 года № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены Объекты государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Въезд на территорию ЗАТО г.Саров ограничен и производится строго по пропускам. Разрешение на въезд оформляется не менее 60 календарных дней. При этом сроки исполнения по Контракту не сдвигаются на срок оформления разрешения на въезд. Справки о порядке оформления документов на въезд по телефону (83130) 99065.

Для выполнения работ, являющихся предметом Контракта, требуется:

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность Объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ (с учетом положений части 3 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 года №240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Подрядчик вправе выполнять работы по настоящему Контракту при условии, что стоимость выполнения работ по настоящему Контракту не превышает планируемую стоимость строительства Объекта, исходя из размера которой Подрядчиком был внесен взнос в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с частью 7 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ. Ограничение, установленное Свидетельством о допуске по стоимости контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, не должно быть меньше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в пункте 11 общей части настоящего технического задания.

В составе Свидетельства о допуске должны быть следующие виды работ:



33

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.2.

Транспортное строительство

33.2.1.

Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта

33.2.6.

Мосты (большие и средние)

33.3.

Жилищно-гражданское строительство

33.4.

Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

33.5.

Объекты теплоснабжения

33.7.

Объекты водоснабжения и канализации


При выполнении работ по перекладке сетей объектов электроэнергетики, теплосети и переустройстве кабеля связи Подрядчик обязан согласовывать данные виды работ с собственниками сетей.

В соответствии с пунктом 2 приложения № 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 г. N 99 к участнику закупки устанавливаются дополнительные требования:

наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта на выполнение соответствующих работ строительных за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в проводимом в соответствии с настоящей документацией аукционе. При этом стоимость ранее исполненного контракта (договора) должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в пункте 11 общей части настоящего технического задания.

  1. Срок выполнения работ

Срок выполнения работ – с момента заключения муниципального Контракта по 01.12.2017 г.

  1. Метод определения начальной (максимальной) цены Контракта, начальная (максимальная) цена Контракта и порядок её формирования

Метод определения начальной (максимальной) цены Контракта – проектно-сметный.

Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 598 013 610,00 рублей (Пятьсот девяносто восемь миллионов тринадцать тысяч шестьсот десять рублей 00 копеек).

Лимит финансирования на 2016 год составляет 325 712 690,00 рублей (Триста двадцать пять миллионов семьсот двенадцать тысяч шестьсот девяносто рублей 00 копеек).

Лимит финансирования на 2017 год составляет 272 300 920,00 рублей (Двести семьдесят два миллиона триста тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек).


Начальная (максимальная) цена Контракта рассчитана Заказчиком на основании МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (взамен СП 81-01-94, МДС 81-1.99, МДС 81-27.2001, МДС 81-28.2001, МДС 81-29.2001, МДС 81-30.2002, Общих указаний по применению ГЭСНр-2001, вместо СНиП 81-01-2004), принятой и введенной в действие с 09 марта 2004 года постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 в соответствии с локальными сметными расчетами, составленными с применением базисно-индексного метода на полный комплекс работ и затрат (в том числе дополнительные затраты на получение энергии от передвижных источников, затраты на приемку и утилизацию мусора строительного, затраты на расчет обследования паспорта моста по окончании строительства, затраты, связанные с перевозкой рабочих*) по объекту «Строительство транспортно-пешеходного моста через р. Сатис от ул. Давиденко до ул. Ак. Сахарова с подъездными путями»:


Номер локального сметного расчета

Наименование

ЛСР01-02-04

Подготовительные работы, І этап, АД

ЛСР 02-01-01

Земляные работы, І этап, АД

ЛСР02-01-02

Дорожная одежда, І этап, АД

ЛСР02-01-03

Пересечения и примыкания, І этап, АД

ЛСР01-03-02

Подготовительные работы, ІІ этап, АД

ЛСР02-02-01

Земляные работы, ІІ этап, АД

ЛСР02-02-02

Дорожная одежда, ІІ этап, АД

ЛСР02-02-03

Пересечения и примыкания, ІІ этап, АД

ЛСР02-04-01

Улица №1, ТСОДД, І этап

ЛСР02-04-02

Ул. Академика Сахарова (Участок А), ТСОДД, І этап

ЛСР02-04-03

Ул. Академика Сахарова (Участок Б), ТСОДД, І этап

ЛСР02-04-04

Пересечение по типу Кольцо, ТСОДД, І этап

ЛСР02-05-01

Схемы организации движения транспорта и размещения ТСОДД, ІІ этап

ЛСР01-02-01

Подготовительные работы, І этап, Мост через р.Сатис

ЛСР01-02-02

Подготовительные работы, ІІ этап, Мост через р.Сатис

ЛСР02-03-01

Крайние опоры, Мост через р. Сатис

ЛСР02-03-02

Промежуточные опоры , Мост через р.Сатис

ЛСР02-03-03

Пролетное строение, Мост через Р. Сатис

ЛСР02-03-04

Мостовое полотно, Мост через р. Сатис

ЛСР02-03-05

Сопряжение с насыпью, Мост через р. Сатис

ЛСР02-03-06

Конуса, Мост через р. Сатис

ЛСР02-03-07

Водоотводные устройства, Мост через р. Сатис

ЛСР02-03-08

Лестничные сходы, Мост через р. Сатис

ЛСР01-03-01

Подготовительные работы. Подпорная стена

ЛСР02-06-01

Подпорная стена

ЛСР02-06-02

Лестничный сход ЛС-2

ЛСР01-02-03

Подготовительные работы, ШЗЭ 1 этап, ШЗЭ

ЛСР02-07-01

Шумозащитный экран, 1 этап

ЛСР01-03-03

Подготовительные работы, ШЗЭ 2 этап, ШЗЭ

ЛСР02-09-01

Шумозащитный экран, 2 этап

ЛСР07-01-01

Наружное освещение, І этап

ЛСР07-02-01

Наружное освещение, ІІ этап

ЛСР01-05-01

Улица №1, Дождевая канализация

ЛСР01-05-02

Пересечение по типу Кольцо, Дождевая канализация

ЛСР01-05-03

Ул. Академика Сахарова (Участок А), Дождевая канализация

ЛСР01-05-04

Ул. Академика Сахарова (Участок Б), Дождевая канализация

ЛСР01-06-01

Дождевая канализация ІІ этап, Ул. Академика Сахарова и пр. Октябрьский

ЛСР09-01-01

Пусконаладочные работы. ЛОС

ЛСР01-04-01

Наружный водопровод и канализация І этап, Инженерные коммуникации

ЛСР01-09-01

Наружный водопровод и канализация ІІ этап, Инженерные коммуникации

ЛСР01-07-01

Тепловые сети, Инженерные коммуникации

ЛСР01-08-01

Системы связи, Инженерные коммуникации

ЛСР02-08-01

Светофорный объект, Инженерные коммуникации

ЛСР07-04-01

Озеленение. І этап, ООС

ЛСР07-03-01

Защитное остекление, ООС

ЛСР07-05-01

Озеленение. ІІ этап, ООС


* Расчеты по дополнительным (прочим) затратам Подрядчика представлены в составе проектной документации на Объект.

Начальная (максимальная) цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по Объекту, в том числе: расходы на выполнение работ, непредвиденные расходы в размере 1,5%, необходимые материалы, изделия, расходы, связанные с вводом Объекта в эксплуатацию (Приложение № 5 к Контракту), расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в соответствии с Законодательством РФ.

Цена Контракта оформляется протоколом твердой договорной цены (Приложение № 2 к муниципальному Контракту). Цена Контракта не может превышать начальную (максимальную) цену. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального Контракта.

По предложению Заказчика возможно увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом объема выполняемых работ не более чем на 10 %. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы выполняемой работы, но не более чем на 10 % цены контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема выполняемой работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы выполняемой работы.

  1. Форма, срок и порядок оплаты работ

Отчетным периодом устанавливается календарный месяц. Оплата осуществляется Заказчиком ежемесячно на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ.

Авансирование предусмотрено и составляет 15% от лимита финансирования Контракта на соответствующий финансовый год в соответствии с п.3.3. Контракта.

В соответствии с Порядком казначейского сопровождения в 2016 году муниципальных контрактов (договоров), а также контрактов, договоров, заключенных в рамках их исполнения, утвержденным постановлением Администрации г. Сарова Нижегородской области от 27.04.2016 № 1290, данный Контракт подлежит казначейскому сопровождению. Порядок осуществления расчетов устанавливается Разделом 3 Контракта.

Для осуществления оплаты за подтвержденные выполненные работы Подрядчик в последний рабочий день отчетного месяца обязан представлять Заказчику в 3-х экземплярах счета, счета-фактуры с приложением к ним реестров; акты выполненных работ по форме КС-2 – в 5–ти экземплярах, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 – в 5-ти экземплярах, согласованные с Заказчиком технические решения (в случае необходимости) с приложением локального сметного расчета.

Для осуществления оплаты за подтвержденные выполненные в декабре 2016 года работы Подрядчик в срок не позднее 15.12.2016 года представляет Заказчику в 3-х экземплярах счета, счета-фактуры; акты выполненных работ по форме КС-2 с приложением к ним реестров – в 5–и экземплярах, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 – в 5-и экземплярах.

В случае применения к Подрядчику штрафных санкций и пени Заказчик вправе произвести оплату работ по Контракту в сумме, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафов), предусмотренные условиями Контракта. При этом Заказчик в адрес Подрядчика направляет претензию, содержащую расчет неустойки (пени, штрафа). В случае непредставления Подрядчиком мотивированного ответа по расчету неустойки, указанной в претензии, в течение 10 дней с даты ее получения, денежные средства, указанные в данном пункте в размере суммы неустойки (пени, штрафа), перечисляются в бюджет города Сарова без дополнительного уведомления Подрядчика.

Непредвиденные расходы оплачиваются в рамках твердой договорной цены Контракта только за фактически выполненные работы на основании утвержденной Заказчиком технической документации с предоставлением документов, подтверждающих данные виды расходов, в размере, не превышающем 1,5%.

Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в течение 15-ти рабочих дней после представления Подрядчиком и подписания Сторонами всех необходимых документов, при условии поступления в бюджет города Сарова иных межбюджетных трансфертов.

За работы, выполненные в декабре 2016 года, Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в течение 10-ти рабочих дней после представления Подрядчиком и подписания Сторонами всех необходимых документов.

Оплата по Контракту осуществляется в размере 90% от стоимости выполненных работ при наличии подписанных актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3.

Окончательный расчет в соответствии с полной ценой Контракта за выполненные в полном объеме работы по Объекту с учетом предварительных платежей производится не позднее 15-ти рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11), акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 6 к муниципальному Контракту), которые Подрядчик должен передать Заказчику в 3-х экземплярах.

  1. Размер обеспечения заявки, размер обеспечения исполнения Контракта

Для участия в закупке предусмотрено обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 29 900 680,50 рублей (Двадцать девять миллионов девятьсот тысяч шестьсот восемьдесят рублей 50 копеек).

Предусмотрено обеспечение исполнения Контракта в размере 30% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 179 404 083,00 рубля (Сто семьдесят девять миллионов четыреста четыре тысячи восемьдесят три рубля 00 копеек).

Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 при снижении цены Контракта на 25 % и более от начальной максимальной цены, обеспечение исполнения Контракта будет составлять 269 106 124,50 рубля (Двести шестьдесят девять миллионов сто шесть тысяч сто двадцать четыре рубля 50 копеек).

Обеспечение исполнения Контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

В случае обеспечения исполнения обязательства по Контракту в виде банковской гарантии Подрядчик обязан предоставить подлинную банковскую гарантию на бумажном носителе в течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 90 дней.

В случае обеспечения исполнения обязательства по Контракту в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик обязуется возвратить вышеуказанные денежные средства при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту и отсутствия замечаний со стороны Заказчика в течение 20 рабочих дней с момента завершения работ по Объекту, подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11), акта сдачи-приемки выполненных работ, получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика с указанием реквизитов для перечисления обеспечения исполнения Контракта при условии полного погашения Подрядчиком начисленных сумм штрафов, пеней.

Реквизиты счета Заказчика для перечисления обеспечения исполнения контракта (в случае передачи участником закупки, с которым будет заключаться муниципальный контракт, обеспечения исполнения муниципального контракта в форме внесения денежных средств):

Департамент финансов Администрации г.Саров

(МКУ «УКС» л/с 05487000760)

ИНН 5254006485 / КПП 525401001,

р/с 40302810500005000006 в ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров

к/с 30101810200000000721, БИК 042204721.

  1. Источник финансирования заказа, классификация по КБК

Финансирование заказа осуществляется за счет средств бюджета города Сарова.

Классификация по КБК: 487 0409 0890240500 414 310.

Техническая часть

  1. Наименование, характеристика, объем выполняемых работ:

Настоящим техническим заданием предусмотрено строительство транспортно-пешеходного моста через р. Сатис от ул. Давиденко до ул. Ак. Сахарова с подъездными путями (далее по тексту также Объект) в г. Саров Нижегородской области.

Мостовой переход с подъездными путями соединяет пр. Музрукова, улицу № 125, ул. Давиденко на правом берегу реки Сатис с ул. Академика Сахарова и пр. Октябрьский (до места пересечения с
ул. Дзержинского) - на левом берегу.

В археологическом отношении граница участка, отведенного под строительство Объекта, частично совпадает с границей объекта археологического наследия федерального значения – «Саровское городище» X-XIII вв н.э.


Трасса подъездных путей представляет собой 3 участка дорог, смыкающихся в центре строящейся транспортной развязки типа «кольцо». Начальная точка подъездных путей принята на ул. № 125 (в районе примыкания Театрального проезда), конечная точка – на пересечении Октябрьского проспекта с ул. Дзержинского.

Подъездные пути данного Объекта представляют собой:

  1. Улица № 1: реконструкция ул. № 125 на участке от места пересечения с Театральным проездом до места пересечения с ул. Давиденко и строительство улицы от места пересечения с ул. Давиденко до начала хода моста; от конца хода моста до транспортной развязки по типу «кольцо» на ул. Ак. Сахарова.

2. Реконструкция участка примыкания ул. Давиденко к улице № 1.

3. Реконструкция участка примыкания ул. Парковой к улице № 1.

4. Строительство транспортной развязки по типу «кольцо» в месте пересечения улицы № 1 и ул. Ак. Сахарова.

5. Реконструкция ул. Ак. Сахарова на участках, примыкающих к кольцевой транспортной развязке:

участок «А»: от точки на оси проезжей части ул. Ак. Сахарова, расположенной в 13-ти метрах южнее примыкания ул.Александровича, до кольцевой развязки;

участок «Б»: участок от кольцевой развязки до участка, расположенного за 11,75 метров от существующего съезда в гаражи.

6. Реконструкция улицы Ак. Сахарова на участке от кольцевой развязки до места пересечения с пр. Октябрьским.

7. Реконструкция пр. Октябрьский от места пересечения с ул. Ак. Сахарова до центра пересечения с ул. Дзержинского.

8. Устройство проездов к существующим гаражам и к ул. Победы.

9. Реконструкция участков примыкания к внутриквартальным въездам.


В районе ул. Ак. Сахарова необходимо выполнить строительство шумозащитого экрана.


В обустройство моста с подъездными путями входит наружное освещение, установка светофоров и дорожных знаков, разметка дороги, устройство пешеходных дорожек, благоустройство и озеленение территории и пр.


При производстве работ по Объекту необходимо выполнить переустройство существующих и строительство новых инженерных коммуникаций: сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, электроосвещения, сетей связи, теплоснабжения.


Строительство Объекта необходимо выполнить на двух участках строительства.


Первый участок строительства расположен на участке от места пересечения ул. № 125 с Театральным проездом до транспортной развязки по типу «кольцо» на ул. Ак. Сахарова.

На первом участке строительства выполняются следующие работы:

- строительство моста (правобережной и левобережной части);

- строительство улицы № 1: реконструкция ул. № 125 на участке от места пересечения с Театральным проездом до места пересечения с ул. Давиденко и строительство улицы от места пересечения с ул. Давиденко до транспортной развязки по типу «кольцо» на ул. Ак. Сахарова.

- реконструкция участка примыкания ул. Давиденко к улице № 1;

- реконструкция участка примыкания ул. Парковой к улице № 1;

- строительство транспортной развязки по типу «кольцо» в месте пересечения улицы № 1 и ул. Ак. Сахарова;

- реконструкция ул. Ак. Сахарова на участках, примыкающих к кольцевой транспортной развязке:

  • участок «А»: от точки на оси проезжей части ул. Ак.Сахарова, расположенной в 13-ти метрах южнее примыкания ул.Александровича до кольцевой развязки;

  • участок «Б»: участок от кольцевой развязки до участка, расположенного за 11,75 метрах от существующего съезда в гаражи;

- строительство шумозащитного экрана в районе кольцевой развязки;

- переустройство существующих и строительство новых инженерных коммуникаций в границах 1-го участка строительства: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, электроосвещения;

- благоустройство и озеленение территории технологически связанного со строительством сооружений в границах 1-го участка строительства.

Основные технические характеристики транспортно-пешеходного моста и подъездных путей 1-го участка строительства:



Наименова-

ние

Улица № 1

(от Театрального

проезда до начала хода моста)

Участок примыкания

ул. Давиденко к Улице № 1

Улица № 1 (Мост)

Улица №1

(от конца хода моста до кольцевой развязки)

Транспортная развязка по типу «кольцо»

Ул. Ак. Сахарова


Уч-к «А»


Уч-к «Б»


Категория

дорог

Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения

Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения

Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения

Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения


Улица

местного значения

Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения

Протяжен-

ность, м

243,81

35,5

80,3

231,33

188

58

35,63

Ширина, м

16

6

16

16

10,3

8,8

6,5

Число полос движения, шт.

4

2

4

4

2

2

2

Ширина полосы, м

3,5

3

3,5

3,5

4,4

4,4

3,25

Ширина полос безопасности

2х1м


2х1м

2х1м

0,5 м

1 м

1,8м

2х0,9м


Тротуары

2х2,25м


2х2,25м

2х2,73м

2,25м

2,25м

2,25м


Второй участок строительства расположен на участке от кольцевой развязки до места пересечения пр. Октябрьский с ул. Дзержинского.

На втором участке строительства выполняются следующие работы:

- реконструкция улицы Ак. Сахарова на участке от кольцевой развязки до места пересечения с пр. Октябрьским;

- реконструкция пр. Октябрьский от места пересечения с ул. Ак. Сахарова до центра пересечения с ул. Дзержинского;

- устройство проездов к существующим гаражам и к ул. Победы;

- реконструкция участков примыкания въездов на внутриквартальные территории;

- переустройство существующих и строительство новых инженерных коммуникаций в границах 2-го участка строительства: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, электроосвещения, сетей связи;

- строительство шумозащитного экрана по ул. Ак. Сахарова на участке от кольцевой развязки до проезда в гаражи;

- благоустройство и озеленение территории в границах 2-го участка строительства.


Основные технические характеристики подъездных путей 2-го участка строительства:



Наименование

Ул. Ак. Сахарова (от кольцевой развязки до пересечения с пр. Октябрьским)

Пр. Октябрьский (от пересечения с ул. Ак. Сахарова (Уч-к «Б») в сторону ул. Александровича)

Пр. Октябрьский (от пересечения с ул. Ак. Сахарова до центра пересечения с ул. Дзержинского)

Участок примыкания при. Октябрьский к ул. Победы

Проезд к гаражам

Проезды во дворы

(3 шт.)

Категория дорог

Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения

Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения

Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения

Улица местного значения

Проезд

Проезд

Протяженность, м

119,3

35,3

262,9

65

18

30

Ширина, м

16

7,5

6

7

3,5

3,5; 5; 6

Число полос движения, шт

4

2

2

2

1

1 (3,5м); 2 (2,5м); 2 (3м)

Ширина полосы, м

3,5


3

3,5

3,5

3,5; 2,5; 3

Ширина полос безопасности

2х1м






Тротуары

2х2,25м



2х2,25м




Работы необходимо выполнять согласно проектной и рабочей документации в составе:

1. Проектная документация (шифр 173821):

Раздел 1 «Пояснительная записка»

- том 1. Пояснительная записка (ПЗ).

- том 1.1. «Отчетная документация по результатам инженерно-геодезических изысканий» (ИИ);

- том 1.2. «Отчетная документация по результатам инженерно-геологических изысканий» (ИГ) ;

- том 1.3. «Отчетная документация по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий» (ГМИ);

- том 1.4. «Отчетная документация по результатам инженерно-экологических изысканий» (ИЭ);

- том 1.5. «Отчетная документация по результатам инженерных изысканий по оценке карстоопасности и противокарстовой защиты» (КО);

- том 1.6. «Отчетная документация по результатам сбора исходных данных» (СИД);

- том 1.7. «Отчетная документация по результатам технико-экономических изысканий» (ТЭИ).

Раздел 2 «Проект полосы отвода»:

- том 2.1. Книга 1. «Планировочные решения 1 этап» (ППО1);

- том 2.2. Книга 2. «Планировочные решения 2 этап» (ППО2);

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»:

Часть 1. «Автомобильная дорога»:

- том 3.1.1. Книга 1. «Автомобильная дорога 1 этап» (ТКР1.1);

- том 3.1.2. Книга 2. «Автомобильная дорога 2 этап» (ТКР1.2);

- том 3.1.3. Книга 3. «Схемы организации движения транспорта и размещения ТСОДД 1 этап» (ТКР1.3);

- том 3.1.4. Книга 4. «Схемы организации движения транспорта и размещения ТСОДД 2 этап» (ТКР1.4);

Часть 2. «Искусственные сооружения»:

- том 3.2.1. Книга 1. «Мост через р. Сатис» (ТКР2.1);

- том 3.2.2. Книга 2. «Подпорная стена» (ТКР2.2);

- том 3.2.3. Книга 3. «Шумозащитный экран 1 этап» (ТКР2.3);

- том 3.2.4. Книга 4. «Шумозащитный экран 2 этап» (ТКР2.4);

Часть 3. «Инженерные коммуникации»:

- том 3.3.1. Книга 1. «Наружное освещение 1 этап» (ТКР3.1);

- том 3.3.2. Книга 2. «Наружное освещение 2 этап» (ТКР3.2);

- том 3.3.3. Книга 3. «Дождевая канализация 1 этап» (ТКР3.3);

- том 3.3.4. Книга 4. «Дождевая канализация 2 этап» (ТКР3.4);

- том 3.3.5. Книга 5. «Сети водоснабжения и канализации 1 этап» (ТКР3.5);

- том 3.3.6. Книга 6. «Сети водоснабжения и канализации 2 этап» (ТКР3.6);

- том 3.3.7. Книга 7. «Тепловые сети» (ТКР3.7);

- том 3.3.8. Книга 8. «Сети связи» (ТКР3.8);

- том 3.3.9. Книга 9. «Светофорный объект» (ТКР3.9);

Часть 4. «Ведомости объемов работ»:

- том 3.4. «Сводная ведомость объемов работ» (ТКР4).

Раздел 5 «Проект организации строительства»:

- том 5.1. Книга 1. «Сводный проект организации строительства» (ПОС1);

- том 5.2. Книга 2. «Автомобильная дорога 1 этап» (ПОС2);

- том 5.3. Книга 3. «Автомобильная дорога 2 этап» (ПОС3);

- том 5.4. Книга 4. «Мост через р. Сатис» (ПОС4);

- том 5.5. Книга 5. «Подпорная стена» (ПОС5);

- том 5.6. Книга 6. «Шумозащитный экран » (ПОС6);

- том 5.7. Книга 7. «Инженерные коммуникации» (ПОС7).

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»:

- том 7.1. Книга 1. «Охрана окружающей среды» (ООС1);

- том 7.2. Книга 2. «Перечетная ведомость» (ООС2);

- том 7.3. Книга 3. «Благоустройство и озеленение» (ООС3);

- том 7.4. Книга 4. «Ориентировочная зона санитарного разрыва» (ООС4).

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:

- том 8. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ПБ).

Раздел 9 «Смета на строительство».

Раздел 10 «Иная документация»:

- том 10.1. Книга 1. «Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия - «Саровское городище»


2. Рабочая документация (шифр 173821):

Часть 1. «Автомобильная дорога»:

- том 3.1.1. Книга 1. «Автомобильная дорога 1 этап» (АД1);

- том 3.1.2. Книга 2. «Автомобильная дорога 2 этап» (АД2);

Часть 2. «Искусственные сооружения»:

- том 3.2.1. Книга 1. «Мост через р. Сатис. Опоры» (ИС1);

- том 3.2.2. Книга 1. «Мост через р. Сатис.Общие решения» (ИС2);

- том 3.2.3. Книга 2. «Подпорная стена» (ИС3);

- том 3.2.4. Книга 3. «Шумозащитный экран 1 этап» (ИС4);

- том 3.2.5. Книга 4. «Шумозащитный экран 2 этап» (ИС5);

Часть 3. «Инженерные коммуникации»:

- том 3.3.1. Книга 1. «Наружное освещение 1 этап» (ЭН1);

- том 3.3.2. Книга 2. «Наружное освещение 2 этап» (ЭН2);

- том 3.3.3. Книга 3. «Дождевая канализация 1 этап» (ДК1);

- том 3.3.4. Книга 4. «Дождевая канализация 2 этап» (ДК2);

- том 3.3.5. Книга 5. «Сети водоснабжения и канализации 1 этап» (НВК1);

- том 3.3.6. Книга 6. «Сети водоснабжения и канализации 2 этап» (НВК2);

- том 3.3.7. Книга 7. «Тепловые сети» (ТС1);

- том 3.3.8. Книга 8. «Сети связи» (СВ1);

- том 3.3.9. Книга 9. «Светофорный объект» (СО1).

Работы по объекту «Строительство транспортно-пешеходного моста через р. Сатис от ул. Давиденко до ул. Ак. Сахарова с подъездными путями»должны быть начаты в соответствии с Графиком производства работ, но не позднее 5 дней с момента его подписания Сторонами.

Работы по объекту «Строительство транспортно-пешеходного моста через р. Сатис от
ул. Давиденко до ул. Ак. Сахарова с подъездными путями»
должны производиться и быть завершены в соответствии с Графиком производства работ, но не позднее срока, указанного в пункте 10 общей части настоящего технического задания.

Объемы выполняемых работ по объекту «Строительство транспортно-пешеходного моста через р. Сатис от ул. Давиденко до ул. Ак. Сахарова с подъездными путями» приведены в сметной документации (Приложение № 3 к Контракту).


  1. Описание состава работ:

2.1. В границах 1-го участка строительства Подрядчик должен выполнить следующий комплекс работ:

- подготовительные работы;

- замена участка существующего водопровода (хозяйственно-питьевого и противопожарного) в районе ул. Давиденко;

- усиление существующих конструкций канала тепловой сети в районе ул. Давиденко;

- строительство моста через р. Сатис (правобережного и левобережного участков);

- строительство подъездных путей к мостовому переходу с тротуаром;

- возведение шумозащитного экрана;

- мероприятия по шумозащите жилого дома № 18 по ул. Музрукова: замена оконных блоков на фасаде, обращенном в сторону строящегося объекта;

- устройство сетей и сооружений дождевой канализации;

- устройство сетей электроснабжения наружного освещения и светофорного объекта;

- формирование и укрепление откосов земляного полотна;

- инженерное обустройство и обстановка подъездных путей: устройство барьерных ограждений, установка светофорных объектов и дорожных знаков, разметка проезжей части, устройство пешеходных дорожек;

- озеленение территории: посадка деревьев, кустарников, посев газонных трав.


В процессе производства работ по Объекту необходимо организовать работу способом, обеспечивающим согласованность действий Подрядчика, Заказчика и Исполнителя археологических полевых работ по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия – «Саровское городище», с назначением ответственного представителя от каждой из Сторон.

При производстве строительных работ Подрядчик должен обеспечить согласованность проекта производства работ по Объекту с планом производства археологических полевых работ.

2.1.1. Подготовительные работы:

- валка деревьев с корчевкой пней, срезка кустарника;

- срезка растительного слоя грунта;

- разборка существующей дорожной одежды на участках по улицам Давиденко и Ак. Сахарова, попадающих в зону строительства и реконструкции;

- устройство насыпи дорожного полотна подъездных путей.

2.1.2. Сети водоснабжения:

Замена существующего водопровода в районе ул. Давиденко между колодцами ВК1 и ВК2: демонтаж трубы, монтаж полиэтиленовой трубы и устройство (закладка) защитного футляра на магистральном водопроводе, попадающем под реконструкцию.

2.1.3. Тепловые сети:

Усиление конструкций существующего канала теплосети (подземная, в непроходных железобетонных каналах поперечным сечением 1,2х0,45 м), идущего от тепловой камеры К-М5А-6 и пересекающего строящуюся дорогу под углом 75º, в виде замены железобетонных плит перекрытия на плиты перекрытия сборные железобетонные усиленного типа на участке теплосети, попадающей в зону строительства подъездных путей моста.

2.1.4. Строительство моста:

В границах 1-го участка строительства входит строительство моста в полном объеме.

Характеристики моста:

Габарит моста – Г-16,0+2х2,25.

Класс подвижной нагрузки – А-14 и Н-14 (НК102,8).

Длина моста - 80,3м, полная ширина - 21,9м.

Категория дороги – магистральная улица районного значения транспортно – пешеходная.

Число полос движения - 4.

Ширина проезжей части - 4х3,5м = 14м.

Ширина полос безопасности – с двух сторон шириной по 1м.

Тротуары – с двух сторон шириной по 2,25м.

Тип дорожной одежды – капитальный.

Схема моста – 5х15м.

Угол пересечения водотока - 90º.

Строящийся мост должен быть симметричен по отношению к оси автомобильной дороги.

Конструкция моста:

Крайние (береговые) и промежуточные опоры моста должны быть рамного типа; пятистоечные - должны быть переменного сечения с фундаментной частью на буронабивных сваях и стойками из монолитного железобетона.

Буронабивные сваи должны быть устроены с шагом 4,4м и заделываться в грунт на глубину 15,5 м и 17,5 м.

По верху стойки должны быть объединены монолитными железобетонными ригелями.

Шкафные стенки и подферменники должны быть выполнены из монолитного железобетона и объединены с ригелями посредством арматурных выпусков, заложенных в ригели перед их бетонированием.

Открылки должны быть выполнены из монолитного железобетона.

Пролетное строение должно быть из сборных железобетонных главных балок таврового сечения. Балки должны опираться на резиновые слоистые опорные части, установленные на монолитные железобетонные подферменники.

Монолитные участки объединения балок должны выполняться из бетона с армированием.

Сопряжение моста с насыпью должно осуществляться с помощью переходных плит, выполненных из монолитного железобетона.

Между пролетами на всю ширину моста должны быть выполнены деформационные швы.

Между проезжей и пешеходными частями моста должны быть выполнены парапетные ограждения безопасности движения. Конструкция - из монолитного железобетона.

Вдоль тротуаров должны быть установлены ограждения безопасности пешеходов на высоту 1,15 м.


Состав покрытия проезжей части мостового полотна:

    • основание - выравнивающий слой из мелкозернистого бетона толщиной от 30 до 34 мм для создания уклона;

    • гидроизоляция - толщиной 5 мм;

    • защитный слой - толщиной 40 мм из бетона, армированного сварной сеткой;

    • пропитка битумом;

    • нижний слой покрытия - асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси толщиной 50 мм;

    • верхний слой покрытия – асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси толщиной 40 мм.


Состав покрытия тротуаров мостового полотна:

    • основание - выравнивающий слой из мелкозернистого бетона толщиной от 120 до 130 мм для создания уклона;

    • гидроизоляция - толщиной 5 мм;

    • защитный слой покрытия - толщиной от 40 до 60 мм для создания уклона из бетона, армированного сварной сеткой;

    • верхний слой покрытия - асфальтобетон плотный из горячей песчаной смеси на битуме слоем толщиной 40 мм.


Организация отвода воды с проезжей части моста должна осуществляться через водоотводные трубки, которые должны быть расположены в пределах полосы безопасности.

При строительстве необходимо выполнить откосы и конусы из дренирующего грунта. Укрепление конусов и откосов должно быть выполнено из матрасов и габионов, уложенных на геотекстиль.

Для технического обслуживания моста должны быть выполнены лестничные сходы.

Конструкции лестничных сходов должны быть выполнены из сборных железобетонных изделий: косоуров, ступеней. Фундаменты под конструкции лестничных сходов должны быть выполнены из сборных железобетонных фундаментных плит и блоков.

По одной стороне каждого лестничного схода должно быть установлено металлическое перильное ограждение на высоту 1,2 м.

2.1.5. Подъездные пути.

В границах первого участка строительства необходимо выполнить подъездные пути в следующем объеме: улица № 1 с участками примыканий к ней улиц Давиденко и Парковая; транспортная развязки по типу «кольцо», реконструкция ул. Ак. Сахарова на участках «А» и «Б», примыкающих к кольцевой развязке.

Улица №1 (магистральная улица районного значения).

В объемы работ по строительству улицы № 1 входят следующие участки: от точки примыкания Театрального проезда к существующей улице № 125 до начала хода моста и от конца хода моста до строящейся кольцевой развязки.

Основание под дорогу должно быть выполнено в насыпи из мелкого песка с устройством откосов и последующим их укреплением. Укрепление откосов должно быть выполнено матрацами и габионами, уложенными по геотекстилю, а также посевом многолетних трав по слою растительного грунта.

В поперечном сечении улица должна быть выполнена в виде проезжей части из четырех полос общей шириной 14 метров, с полосами безопасности шириной по 1 метру и пешеходными тротуарами шириной по 2,25 метра по каждой стороне проезжей части улицы.

Транспортная развязки по типу «кольцо».

Проезжая часть кольца должна быть выполнена в 2 полосы движения шириной по 4,4 м (с учетом уширения на кривой), с предохранительными полосами шириной 0,5 и 1,0 м .

Общая ширина проезжей части на кольце – 10,3 м. Разбивочная круговая ось R=30м расположена на оси проезжей части кольца и проходит в 30 м от центра кольца. Длина кольца по разбивочной оси 187,87 м.

Со стороны стадиона должен быть выполнен тротуар шириной 2,25 м.

Возведение насыпи земляного полотна должно быть выполнено мелким песком с уплотнением и последующим укреплением откосов посевом многолетних трав по слою почвенно-растительного грунта толщиной 15- 20 см.

Реконструкция ул. Ак. Сахарова. Участок «А».

Начальная точка принята на оси проезжей части ул. Ак.Сахарова (в 13-ти метрах южнее примыкания ул.Александровича), конечная точка принята в центре строящейся кольцевой развязки.

Проезжая часть должна быть выполнена в две полосы движения шириной по 3,5 м. Общая ширина с учетом предохранительных (краевых) полос должна составить от 8 до 8,8 м.

Со стороны стадиона необходимо выполнить тротуар шириной 2,25 м.

Реконструкция ул. Ак. Сахарова. Участок «Б».

Начальная точка принята на пересечении ул. Ак. Сахарова с проектируемой осью «кольца», окончание – на расстоянии 11,75 м от существующего съезда в гаражи по ул. Ак. Сахарова.

Проезжая часть должна быть выполнена в две полосы движения шириной по 3,5 м. Общая ширина с учетом предохранительных (краевых) полос и уширений должна составить от 8,5 до 9,3 м.

Со стороны жилых домов необходимо выполнить тротуар шириной 2,25 м.


Конструкция дорожной одежды проезжей части подъездных путей:

    • верхний слой покрытия – асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси толщиной 5 см на битуме;

    • нижний слой покрытия – асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой смеси толщиной 7 см на битуме;

    • верхний слой основания – щебень фракционированный, уложенный методом заклинки асфальтобетонной смесью толщиной 25 см;

    • рабочий слой основания – песок мелкий толщиной 63см.

Все участки проезжей части подъездных путей обрамляются с двух сторон бетонным бортовым камнем.


Конструкция дорожной одежды тротуаров:

    • слой покрытия - асфальтобетон плотный из горячей песчаной смеси толщиной 5 см на битуме;

    • основание – щебень фракционированный слоем толщиной 15 см;

    • уплотненный и спланированный песчаный грунт.

Тротуары обрамляются с двух сторон бетонным бортовым камнем.

2.1.6. Организация безопасности движения.

На всех участках подъездных путей должны быть выполнены работы по организации безопасности дорожного движения:

- дорожная разметка;

- установка дорожных знаков на металлических стойках и на автобусных павильонах;

- установка барьерного ограждения дорожной группы высотой 0,75 м.

- монтаж плит с тактильной поверхностью (ТПТп и ТПТд) в местах наземных пешеходных переходов для ориентирования в пространстве слабовидящих групп населения.

Основание под плиты - из смеси мелкого песка с цементом толщиной слоя 4 см.

2.1.7. Шумозащитный экран.

Для защиты от шума жилых домов, расположенных вдоль улицы Ак. Сахарова, необходимо выполнить установку шумозащитного экрана, предусмотренного проектом. Шумозащитный экран должен быть выполнен с восточной стороны кольцевой развязки. В границах 1-го участка строительства шумозащитный экран устанавливается на участке.

Фундаменты шумозащитного экрана – монолитные железобетонные ростверки на основании из буронабивных свай из монолитного железобетона.

Конструкция шумозащитных экранов:

- каркас из металлических стоек и прогонов;

- заполнение каркаса в цокольной части шумопоглощающими непрозрачными панелями без перфорации;

- заполнение каркаса выше цокольной части шумоотражающими светопрозрачными панелями.

2.1.8. Мероприятия по шумозащите.

Для защиты от шума жилого дома № 18 по ул. Музрукова должна быть произведена замена оконных блоков в количестве 95 штук на фасаде, обращенном в сторону строящегося объекта.

Оконные блоки установить из ПВХ-профиля в соответствии с п. 4.3. том 7.1 проектной документации на Объект.

2.1.9. Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации.

На колодцах существующей сети хозяйственно-бытовой канализации выполнить замену плит перекрытия и горловин колодцев.

Выполнить замену конструкции рабочей части колодцев для чего предусмотрено увеличение диаметра колодца до 1500 мм и высоты 1800 мм.

Конструкция колодцев - из сборных железобетонных элементов (плиты днища, плиты перекрытия, стеновые кольца).

На горловины колодцев должны быть установлены чугунные люки.

2.1.10. Дождевая канализация.

На подъездных путях в границах 1-го участка строительства должна быть выполнена сеть закрытой дождевой канализации со сбросом:

- с правобережной части улицы № 1 в городскую сеть ливневой канализации через существующий колодец СК1;

- с левобережной части улицы № 1, участка пересечения типа «кольцо» с прилегающими участками «А» и «Б» ул. Ак. Сахарова - через сеть закрытой ливневой канализации в строящийся комплекс очистных сооружений ливневых стоков с последующим сбросом на рельеф.

Комплекс для очистки дождевых стоков должен представлять собой мобильное сооружение, состоящее из пластикового корпуса, укомплектованное оборудованием. Под установку должна быть выполнена монолитная железобетонная фундаментная плита.

Для сбора ливневых стоков на всем протяжении строящихся улиц должны быть установлены дождеприемные и смотровые колодцы.

Сеть ливневой канализации должна быть выполнена из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб для подземных сетей водоотведения. На сети водоотведения необходимо установить смотровые и дождеприемные колодцы.

Конструкция всех типов колодцев – круглые из сборных бетонных элементов.

На все колодцы устанавливаются чугунные люки, решетки. В рабочих камерах устанавливаются стремянки.

Водоотвод с моста следует организовать через водоотводные трубки в продольные лотки, подвешенные между балками пролетных строений, с направлением стока в поперечный бетонный лоток на откосе конуса в конце моста, далее в очистное сооружение, расположенное в теле конуса.

Очистное сооружение представляет собой колодец из сборных железобетонных колец с монолитной железобетонной плитой в основании и сборной железобетонной плитой перекрытия. В колодец установлен фильтрующий патрон. Из очистного сооружения вода по телескопическому лотку Б-7 на откосе конуса поступает в бетонный гаситель у подошвы конуса и сбрасывается на рельеф.

2.1.11. Электроснабжение наружного освещения и светофорного объекта.

Схема электроснабжения наружного освещения:

    • расчетная нагрузка – 11 кВт;

    • напряжение сети – 380/220в;

    • система сети - TN-C-S;

    • категория электроснабжения – 3.


Электроснабжение наружного освещения выполнить силовым бронированным кабелем в траншее от нового щита наружного освещения (ЩНО), установленного у существующей трансформаторной подстанции № 5А (ТП-5А).

Для питания и управления наружным освещением у ТП-5А устанавливается щит ЩНО, который запитывается силовым бронированным кабелем от фидера № 7 РУ-0,4кВ однотрансформаторной ТП-5А. Кабель проложить в траншее. Щит управления наружным освещением ЩНО установить рядом с ТП-5А на трубостойке. Подключение участков наружного освещения транспортно-пешеходного моста через р. Сатис выполнить подземными кабельными линиями от свободных групп нового ЩНО. Выполнить переключение существующей сети наружного освещения, запитанной от фидера № 7 РУ-0,4кВ ТП-5А на свободные группы ЩНО.

Наружное освещение дороги и тротуара выполнить светодиодными светильниками. Для освещения пешеходного перехода на опорах № 6, 9, 26, 27 применить светильник увеличенной мощности. Светильники установить на металлических опорах с кабельным вводом. Подключение опор выполнить силовым бронированным кабелем в траншее.

Управление наружным освещением в щите ЩНО предусматривается централизованным дистанционным с отключением части светильников в ночное время.

В каждой опоре поставить предохранители. От клеммника до светильника внутри опоры проложить силовой кабель.

Для резервирования электроэнергии проложить перемычки силовым бронированным кабелем: от опоры № 49 до опоры № 51 2-го участка, от опоры № 46 до опоры № 48 2-го участка строительства.

Существующие опоры со светильниками, попадающие в зону строительства дороги, демонтируются. Для восстановления питания существующей сети наружного освещения между оставшимися опорами проложить перемычки силовым бронированным кабелем на ул. 125 и ул. Ак. Сахарова.

Учет электроэнергии осуществляется в щите наружного освещения ЩНО счетчиком с трансформаторами тока.


Схема электроснабжения светофорного объекта:


    • расчетная нагрузка – 0,2 кВт;

    • напряжение сети – 220в;

    • система сети - TN-C-S;

    • категория электроснабжения – 3.


Электроснабжение светофора выполнить силовым бронированным кабелем в траншее от ЩНУ жилого дома № 1 по ул. Александровича через автомат в боксе, установленный рядом с ЩНУ.

Для питания и управления рядом со светофорным объектом на трубостойке установить шкаф со счетчиком, автоматами и контроллерами управления светофорами (щит ВУЩ). Щит запитывается от автомата силовым бронированным кабелем. Выполнить идентификацию проводников по цветам в соответствии с ГОСТ Р 50462-92 (МЭК 446-89) «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».

Подключение светофорной сигнализации выполнить контрольными бронированными кабелями в траншее от щита ВУЩ. Для освещения пешеходного перехода перед светофором на опорах № 6, 9, 26, 27 применить светильники увеличенной мощности.

Все пересечения кабеля с подземными коммуникациями выполнить в асбоцементных трубах и все металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть заземлены.

2.1.12 Благоустройство и озеленение.

Озеленение территории в границах 1-го участка строительства должно быть выполнено в следующем объеме: устройство газонов с внесением слоя растительного грунта толщиной 20 см и посевом газонных трав, а также посадка деревьев и кустарников.

2.2. В границах 2-го участка строительства Подрядчик должен выполнить следующий комплекс работ:

- вынос кабелей связи и кабельной канализации в районе пересечения ул. Октябрьская и ул. Дзержинского за пределы строящегося дорожного полотна;

- прокладка кабеля связи от дома № 6 по ул. Октябрьская до перекачной станции;

- вынос участков водопроводной сети Ду 150 мм в районе ул. Ак. Сахарова с монтажом водопроводных колодцев;

- устройство подпорной стены (ПС-1);

- строительство подъездных путей: реконструкция пр. Октябрьский от пересечения с ул. Ак. Сахарова до центра пересечения с ул. Дзержинского, проездов к гаражам, проезда к ул. Победы;

- устройство лестничного схода (ЛС-2);

- устройство сети наружного освещения и светофорного объекта;

- устройство шумозащитного экрана;

- устройство дождевой канализации;

- устройство сети наружного освещения;

- формирование откосов с восстановлением растительного слоя земли;

- обустройство подъездных путей: устройство барьерных ограждений, дорожных знаков, разметка проезжей части;

- посадка деревьев, кустарников, посев газонных трав.

В процессе производства работ по Объекту необходимо организовать работу способом, обеспечивающим согласованность действий Подрядчика, Заказчика и Исполнителя археологических полевых работ по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия – «Саровское городище», с назначением ответственного представителя от каждой из Сторон.

При производстве строительных работ Подрядчик должен обеспечить согласованность проекта производства работ по Объекту с планом производства археологических полевых работ.

2.2.1. Подготовительные работы.

- валка деревьев с корчевкой пней, срезка кустарника;

- срезка растительного слоя грунта;

- разборка существующей дорожной одежды на проезжей части и пешеходных тротуарах на участках улиц Ак. Сахарова и пр. Октябрьский, подлежащих реконструкции;

- устройство насыпи дорожного полотна подъездных путей.


2.2.2. Сети связи.

В границах 2-го участка строительства должны быть выполнены работы по выносу кабелей связи за пределы дорожного полотна строящейся улицы в существующую и вновь строящуюся кабельные канализации.

Для этого на участке существующей кабельной канализации между колодцами 1Г и 2Г должен быть возведен колодец кабельной канализации ККС-3. Конструкция колодца: стенки из керамического кирпича, днище колодца - монолитное бетонное, покрытие колодца - сборная железобетонная плита с чугунным люком.

Существующий колодец ОК3 необходимо демонтировать и на его месте возвести колодец ККСр-3-80.

На участке между колодцем ККСр-3-80 и колодцем ККС-3 должно быть проложено шесть каналов из асбестоцементных труб, на участке между колодцами ККСр-3-80 и 3Г должно быть проложено пять каналов из асбестоцементных труб.

Прокладка кабеля связи на участке вдоль зданий ул. Октябрьская, 6 и существующей перекачной станции должна быть выполнена по стенам. Из земли кабель выводится на стену здания перекачной станции в стальной трубе.

Внутри здания перекачной станции кабель связи прокладывается в трубке (гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластика).

Траншеи кабельной канализации, расположенные на склонах, после обратной засыпки должны быть укреплены георешеткой с заполнением слоем растительного грунта и посевом газонных трав.

2.2.3. Сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода В-1

Вынос водопровода должен быть выполнен по ул. Ак. Сахарова на участке от строящейся кольцевой развязки до пресечения с ул. Победы и далее по пр. Октябрьский до пересечения с ул. Дзержинского.

Водопроводная сеть должна быть выполнена из полиэтиленовых труб.

На участке между колодцами ВК-544 и ВК-543, а также на участках под проезжей частью дороги и под тротуарами водопроводная сеть должна быть уложена в защитном футляре из стальных труб.

В существующих водопроводных колодцах необходимо выполнить реконструкцию, а именно:

в колодце ВК-503:

- заменить существующую задвижку на задвижку с обрезиненным клином;

- дополнительно установить дисковый затвор в сторону ВК-504;

в колодце ВК-542:

- заменить существующую задвижку на задвижку с обрезиненным клином;

- заменить пожарный гидрант;

в колодце ВК-543:

- заменить существующую задвижку на задвижку с обрезиненным клином;

- заменить пожарный гидрант;

в колодце ВК-323:

- заменить существующую задвижку на задвижку с обрезиненным клином;

- дополнительно установить задвижки с обрезиненным клином в сторону ВК-544 и в сторону ввода ул. Дзержинского, 8 с устройством стальных вставок на фланцевом соединении;

в колодце ВК-544:

- заменить существующую задвижку на задвижку с обрезиненным клином;

- заменить пожарный гидрант;

- установить упор на углу поворота УГ-2.


Смонтировать вновь колодцы ВК-1 и ВК-2, установить задвижку с обрезиненным клином и стальные вставки на фланцевом соединении. В колодце ВК-1 смонтировать вновь пожарный гидрант на подставке.

Конструкция колодцев состоит из сборных железобетонных элементов: плиты днища и плиты перекрытия, стеновые кольца.

На горловины колодцев должны быть установлены чугунные люки.


2.2.4. Сети хозяйственно-бытовой канализации

На колодцах существующей сети хозяйственно-бытовой канализации выполнить замену плит перекрытия и горловин колодцев.

Выполнить замену конструкции рабочей части колодцев для чего предусмотрено увеличение диаметра колодцев до 1500 мм и высоты 1800 мм.

Конструкция колодцев - из сборных железобетонных элементов (плиты днища, плиты перекрытия, стеновые кольца).

На горловины колодцев должны быть установлены чугунные люки.

2.2.5. Подпорные стены

Строительство подпорной стены должно быть выполнено для защиты территории существующей канализационной насосной станции (КНС) и обеспечения устойчивости земляного полотна расширяемой части дороги (пр. Октябрьский) в связи с перепадом отметок между проезжей частью и площадкой нахождения КНС - до 8,7 м.

Фундаментная часть должна быть выполнена из двух рядов монолитных железобетонных буронабивных свай, по верху сваи должны быть объединены монолитными железобетонными ростверками.

Стены секций должны быть выполнены из монолитного железобетона. Соединение арматуры стен с арматурными выпусками ростверков должно быть выполнено перед бетонированием стен. Секции подпорных стен должны быть разделены деформационными швами.

Для отвода воды из грунта засыпки вдоль подпорной стены должен быть выполнен дренаж из щебня, уложенного на слой жирной глины и выполняющего роль поверхностного водосбора. Для отвода воды в подпорной стене должны быть установлены дренажные трубки (асбоцементные трубы).

На парапетной части подпорной стены необходимо установить композитное перильное ограждение безопасности на высоту 1,1 м.

2.2.6. Подъездные пути

В границах второго участка строительства необходимо выполнить подъездные пути в следующем объеме: реконструкция улицы Ак. Сахарова на участке от кольцевой развязки до пересечения с пр. Октябрьским; реконструкция пр. Октябрьский от пересечения с ул. Ак. Сахарова до центра пересечения с ул. Дзержинского; устройство проездов к существующим гаражам; реконструкция участков примыкания к внутриквартальным въездам.

Реконструкция участка ул. Ак.Сахарова должна быть выполнена на месте участка «Б» данной улицы, выполненного на 1-ом участке строительства. Реконструкция выполняется в виде расширения существующей проезжей части шириной 6,5 м до 4-х полосной.

Реконструкция пр. Октябрьский выполняется в виде расширения существующей проезжей части в сторону заливного луга.

Трасса участка проходит вдоль обрывистого края оврага (перепад отметок – до 7м). Земляное полотно участка расширения выполняется в насыпи с откосами частично в подпорной стенке. Проезжая часть – шириной от 15 до 17,1 м (с учетом предохранительных полос и уширения на кривых). На участке от пр. Октябрьский, 15 до конца развилки пр. Октябрьский и ул. Победы тротуары шириной 2,25 м должны быть выполнены по обе стороны проезжей части. Вдоль остальной части реконструируемых улиц тротуары шириной 2,25м должны быть выполнены с одной стороны.

Возведение насыпи земляного полотна выполняется из песчаного грунта. Укрепление откосов земляного полотна принято посевом многолетних трав по слою почвенно-растительного грунта толщиной от 15 до 20см.


Конструкция дорожной одежды капитального типа:

    • верхний слой –асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси толщиной 5 см;

    • нижний слой – асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой смеси толщиной 7 см;

    • верхний и нижний слой основания – щебень фракционированный, уложенный методом заклинки асфальтобетонной толщиной 25 см;

    • рабочий слой основания – песок мелкий толщиной 63 см.

Дорога обрамляется с двух сторон бетонным бортовым камнем.


Конструкция дорожной одежды на тротуарах:

    • асфальтобетон плотный из горячей песчаной смеси толщиной 5 см на битуме;

    • основание – щебень фракционированный из осадочных пород толщиной 15см;

    • уплотненный и спланированный песчаный грунт;

Тротуар обрамляется с двух сторон бетонным бортовым камнем.

2.2.7. Организация безопасности движения

На всех участках подъездных путей должны быть выполнены работы по организации безопасности дорожного движения:

- дорожная разметка;

- установка дорожных знаков на металлических стойках и на автобусных павильонах;

- установка барьерного ограждения дорожной группы высотой 0,75 м;

- монтаж плит с тактильной поверхностью (ТПТп и ТПТд ) в местах наземных пешеходных переходов для ориентирования в пространстве слабовидяцих групп населения.

Основание под плиты выполнить из смеси мелкого песка с цементом толщиной слоя 4 см.

Установка транспортных и пешеходных светофоров на опорах.

2.2.8. Устройство лестничного схода

Лестничный сход сооружается с пр. Октябрьский к заливному лугу.

Конструкция лестничного схода должна быть выполнена из сборных железобетонных изделий: косоуров, ступеней. Фундамент под конструкцию лестничного схода выполнить из сборных железобетонных фундаментных плит и блоков.

По обеим сторонам лестничного схода должно быть установлено металлическое перильное ограждение на высоту 1,2 м.

Под фундамент выполнить щебеночную подготовку толщиной 150 мм.

2.2.9. Шумозащитный экран.

Шумозащитный экран в границах 2-го участка строительства примыкает к шумозащитному экрану, возведенному в границах 1-го участка строительства и граничит с проездом в гаражи.

В границах 2-го участка должен быть выполнен шумозащитный экран протяженностью 40,91 м.

Фундаменты шумозащитного экрана – монолитные железобетонные ростверки на основании из буронабивных свай, выполненных из монолитного железобетона.

Конструкция шумозащитного экрана:

- каркас из металлических стоек и прогонов;

- заполнение каркаса в цокольной части шумопоглощающими непрозрачными панелями без перфорации;

- заполнение каркаса выше цокольной части шумоотражающими светопрозрачными панелями.

2.2.10. Дождевая канализация

Для отвода поверхностных вод с подъездных путей строительства и прилегающей территории должна быть выполнена закрытая и открытая сети дождевой канализации.

Сброс стоков выполнить в колодец СК-10 дождевой канализации, построенной в границах 1-го участка строительства.

Закрытая сеть дождевой канализации должна быть выполнена из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб. На сети установить смотровые и дождеприемные колодцы.

Конструкция колодцев - круглые, из сборных железобетонных элементов: плиты днища, плиты перекрытия, стеновые кольца.

На горловины колодцев должны быть установлены чугунные люки и решетки, в рабочей камере - стремянки.

Открытая часть дождевой канализации должна быть выполнена в виде телескопических железобетонных бетонных лотков по щебеночному основанию толщиной 100 мм. Выпуск для стоков должен быть выполнен в виде растекателя из монолитного железобетона.

2.2.11. Электроснабжение наружного освещения

Схема электроснабжения наружного освещения

    • расчетная нагрузка – 6 кВт;

    • напряжение сети – 380/220в;

    • система сети - TN-C-S;

    • категория электроснабжения – 3.


Электроснабжение наружного освещения должно быть выполнено силовым бронированным кабелем в траншее от нового щита наружного освещения ЩНО, который необходимо установить у существующей трансформаторной подстанции № 29 (ТП-29).

Для питания и управления наружным освещением у ТП-29 установить щит ЩНО, и проложить к нему силовой бронированный кабель от гр.1 фидера №1 РУ-0,4кВ однотрансформаторной ТП-29 с трансформатором. Кабель проложить в траншее. Щит управления наружным освещением ЩНО установить рядом с ТП-29 на трубостойке.

Выполнить переключение существующей сети наружного освещения, запитанной от фидера №1 РУ-0,4кВ ТП-29 на свободные группы ЩНО.

Норма освещенности - 15 лк.

Наружное освещение подъездных путей и тротуаров выполнить энергосберегающими светодиодными светильниками. Светильники установить на металлических опорах с кабельным вводом. Подключение опор выполнить силовым бронированным кабелем в траншее.

Управление наружным освещением в щите ЩНО предусматривается централизованным дистанционным с отключением части светильников в ночное время.

В каждой опоре поставить предохранители. От клеммника до светильника внутри опоры проложить силовой кабель.

Для резервирования электроэнергии проложить резервные перемычки силовым бронированным кабелем от опоры № 45, установленной в границах 1-го участка строительства до опоры № 47, устанавливаемой в границах 2 –го участка строительства, от опоры № 46, установленной в границах 1-го участка строительства, до опоры № 48, устанавливаемой в границах 2 –го участка строительства.

Существующие опоры со светильниками, попадающие в зону строительства автодороги, демонтируются. Для восстановления питания существующей сети наружного освещения между оставшимися опорами проложить перемычки силовым бронированным кабелем на пр. Октябрьский.

Все пересечения кабеля с подземными коммуникациями выполнить в асбоцементных трубах.

Учет электроэнергии осуществляется в щите наружного освещения ЩНО счетчиком с трансформаторами тока.

Управление наружным освещением в щите ЩНО должно быть централизованным дистанционным с отключением части светильников в ночное время.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть заземлены.

2.2.12. Благоустройство и озеленение.

Озеленение территории в границах 2-го участка строительства должно быть выполнено в следующем объеме: устройство газонов с внесением слоя растительного грунта толщиной 20 см и посевом газонных трав, а также посадка деревьев и кустарников.

  1. Требования к качеству, техническим характеристикам работ:

Подрядчик обязан осуществлять строительство Объекта в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов, при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять требования техники безопасности труда.

Работы по настоящему Контракту должны быть начаты в соответствии с Графиком производства работ, но не позднее 5 дней с момента его подписания Сторонами. Работы по настоящему Контракту должны производиться и быть завершены в соответствии с Графиком производства работ, но не позднее срока, указанного в пункте 1.2. настоящего Контракта

При производстве работ необходимо соблюдать требования действующей нормативно-технической документации:

СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12.01-2004».

СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84».

СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85».

СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87».

СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85».

СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91».

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87».

СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003».

СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».

СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».

ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах».

СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

ПУЭ (издание 7) «Правила устройства электроустановок».

СНиП III-10-75 «Благоустройство территории».

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

ВСН 165-85. «Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай)».

МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний".

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство».

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

Технический регламент Таможенного союза № ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».

Технический регламент таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Водный кодекс РФ (статья 65).


Подрядчик должен гарантировать, что виды, качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектно-сметной документации, государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, декларации, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество и применяемость, а также должны быть согласованы с Заказчиком.


Таблица 1 – Перечень товаров, не содержащих товарных знаков (их словесных обозначений)

Таблица 1


п/п

Наименование

Наименование показателей, используемых для определения соответствия потребности заказчика и товара (материала)

Неизменяемые значения показателей товара (материала)

Максимальные

и (или) минимальные значения показателей товара (материала)

Полиэтиленовая труба

Должна быть предназначена для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения

Наименование полиэтилена

ПЭ 100


Внешний вид поверхности

Гладкие наружная и внутренняя поверхности.


Относительное удлинение при разрыве


Не менее 350 %

Изменение длины труб после прогрева


Не более 3 %

Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении в стенке трубы 5,0 МПа


Не менее 1000 ч

Средний наружный диаметр


160 мм с пред. откл.+1,0 мм

Толщина стенки


9,5 мм с пред. откл. +1,1 мм

Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия»

Плита перекрытия колодца

Должна быть предназначена для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей.

Материал изготовления

Тяжелый бетон


Наружный диаметр


1160 мм с пред. откл. ±8 мм

Высота (толщина)



150 мм с пред. откл. ±5 мм

Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 8020-90 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия»

Технические характеристики бетона должны соответствовать ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

Плита перекрытия колодца

Должна быть предназначена для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей.

Наружный диаметр


1680 мм с пред. откл. ±10 мм

Материал изготовления

Тяжелый бетон


Высота (толщина)


150 мм с пред. откл. ±5 мм

Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 8020-90 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия»

Технические характеристики бетона должны соответствовать ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

Плита днища колодца

Должна быть предназначена для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей.

Наружный диаметр


1500 мм с пред. откл. ±5 мм

Высота (толщина)


100 мм с пред. откл. ±5 мм

Материал изготовления

Тяжелый бетон


Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 8020-90 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия»

Технические характеристики бетона должны соответствовать ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

Плита днища колодца

Должна быть предназначена для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей.

Материал изготовления

Тяжелый бетон


Высота (толщина)


120 мм с пред. откл. ±5 мм

Наружный диаметр


2000 мм с пред. откл. ±10 мм

Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 8020-90 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия»

Технические характеристики бетона должны соответствовать ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

Чугунный люк

Должен быть предназначен для установки на городских автомобильных дорогах с интенсивным движением

Тип (обозначение)

Т (С250) тяжелый люк


Верхние поверхности крышек люков всех типов.

Рельефные



Высота рельефа верхних поверхностей крышек люков


От 2 до 6 мм

Полное открытие


Не менее 550 мм

Глубина установки крышки в корпусе


Не менее 35 мм

Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия»

Кабель силовой

Должен быть предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках

Наименование элементов кабеля


Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, защитный покров типа БбШв


Марка

АВБбШв


Число жил


Не менее 4 шт.

Номинальное сечение жилы


Не менее 50 мм2

Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия».

Светильник

Должен быть многофункциональный, уличный, светодиодный.

Должен быть предназначен для освещения автомагистралей, многополосных городских дорог, а также площадей.

Световой поток


Не менее 16848 Лм

Количество светодиодов


Не менее 72 шт.

Степень защиты


Не ниже IP66

Высота


Не более 170 мм

Длина


Не более 533 мм

Ширина


Не более 326 мм

Светильник

Должен быть многофункциональный, уличный, светодиодный.

Должен быть предназначен для освещения автомагистралей, многополосных городских дорог, а также площадей.

Световой поток


Не менее 12636 Лм

Высота


Не более 143 мм

Длина


Не более 533 мм

Ширина


Не более 245мм

Частота


50 Гц ± 10 %

Степень защиты светодиодного модуля


Не ниже IP66

Кабель силовой

Должен быть предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках

Номинальное сечение жилы


Не менее 35 мм2

Марка

АВБбШв


Число жил


Не менее 5 шт

Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»

Кабель силовой

Должен быть предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках

Марка

АВБбШв


Число жил


Не менее 5 шт.

Номинальное сечение жилы


Не менее 50 мм2

Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»

Кабель силовой

Должен быть предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках

Наименование элементов кабеля


Изоляция из поливинилхлоридного пластиката


Тип защитного покрова элементов кабеля

БбШв


Число жил


Не менее 4 шт.

Марка

АВБбШв


Номинальное сечение жилы


Не менее 35 мм2

Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия».

Кабель силовой

Должен быть предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках

Наименование элементов кабеля

Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката


Защитный покров элементов кабеля

Отсутствует


Число жил


Не менее 3 шт.

Номинальное сечение жилы


Не менее 1,5 мм2

Марка

ВВГ


Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия»

Электросчетчик

Должен быть предназначен для учета активной электроэнергии в трехпроводных, четырехпроводных сетях переменного тока

Межповерочный интервал


Не менее 16 лет

Длина


Не более 310 мм

Ширина


Не более 170 мм

Глубина


Не более 70 мм

Мощность, потребляемая каждой цепью напряжения, при номинальном напряжении

Активная


Полная

не более 0,8 Вт


не более 1 Вт

Вес


Не более 1,3 кг

Класс точности


Не ниже 1

Кабель силовой

Должен быть предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках

Число жил


Не менее 3 шт.

Марка

АВБбШв


Номинальное сечение жилы


Не менее 4 мм2

Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия».

Кабель

Должен быть предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств

Марка

КВБбШв


Наименование элемента кабеля

Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, шланг из поливинилхлоридного пластиката


Число жил


Не менее 7 шт.

Номинальное сечение жилы



Не менее 1,5 мм2

Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия»

Бетон


Подразделение по назначению

Конструкционный


Класс по прочности на сжатие


Не ниже В30

Марка по морозостойкости


Не ниже F300

Марка по водопроницаемости


Не ниже W8

Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия».

Гидрошпонка

Должна быть предназначена для герметизации деформационных швов при строительстве заглубленных и подземных сооружений.

Монтажная схема:

Перемещение на сжатие


Не менее 15 мм

Перемещение на растяжение


Не менее 25 мм

Поперечный сдвиг


Не менее 15 мм

Продольный сдвиг


Не менее 10 мм

Давление воды


Не менее 0,58 МПа

Панель

Должна быть предназначена для обустройства шумозащитных экранов, устанавливаемых в целях уменьшения звукового давления на прилегающие территории вдоль автомагистралей и железнодорожных путей.

Свойства

Звукопоглощающая звукоизолирующая, шумозащитная


Толщина передней крышки панели


Не менее 118 мм

Способ исполнения передней крышки панели

Без перфорации в основном сечении


Длина клееного уплотнителя передней крышки панели


Не менее 2970 мм

Способ исполнения клееного уплотнителя передней крышки панели

Из оцинкованных стальных профилей


Двутавровая балка

Тип

Широкополочный двутавр


Номер профиля

20Ш1


Высота двутавра


193 мм с пред откл. ±3,0 мм

Ширина полки


150 мм с пред. откл. ±3,0 мм

Толщина стенки


6,0 мм с пред. откл. ±0,7 мм

Толщина полки


9,0 мм с пред. откл. ±1,5 мм

Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 26020-83 «Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент»

Плита

Должна быть предназначена для перекрытия каналов инженерных коммуникаций, изготовленных из лотковых элементов. Должна быть устойчива к воздействию агрессивных сред, в том числе влаги и химических реагентов.

Должна быть высокая степень устойчивости к низким температурам и перепадам температур

Характеристики

Высокая прочность и влагостойкость


Материал изготовления

Тяжелый бетон


Длина


Не менее 1480 мм

Ширина


Не менее 2990 мм

Высота


Не менее 160 мм

Масса


Не менее 1770 кг

Бетон

Подразделение по назначению

Конструкционный


Класс по прочности на сжатие


Не ниже В15

Марка по морозостойкости


Не ниже F50

Марка по водопроницаемости


Не ниже W6

Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия».

Арматура


Должна быть предназначена для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций

Материал изготовления

Горячекатаная круглая сталь периодического профиля


Внешний вид

Круглые профили с двумя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии


Класс

А-III (А400)


Номинальный диаметр


9,3 мм с пред. откл. +0,3 мм -0,5 мм

Теоретическая масса одного метра профиля


0,617 кг с пред. откл. +5 %, -6 %

Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 5781-82. «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»

Арматура

Должна быть предназначена для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций

Материал изготовления

Горячекатаная круглая сталь периодического профиля


Внешний вид

Круглые профили с двумя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии


Класс

А-III (А400)


Теоретическая масса одного метра профиля


1,210 кг с предельным отклонением

+5, -6 %

Номинальный диаметр


13 мм с пред. откл. +0,3 мм -0,5 мм

Технические характеристики должны соответствовать «ГОСТ 5781-82. Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»

Труба

Должна быть предназначена для систем водоотведения

Внешний вид

Внутренняя и внешняя поверхности: ровные, без пустот, неоднородностей, потеков, инородных включений и трещин.


Количество слоев


Не менее 2-х

Материал изготовления

Полипропилен


Изменение длины труб после прогрева


Не более 3%

Номинальный наружный диаметр


Не менее 315 мм

Овальность, измеренная по наружному диаметру


Не должна превышать 2%.

Труба

Должна быть предназначена для систем водоотведения

Внешний вид

Внутренняя и внешняя поверхности: ровные, без пустот, неоднородностей, потеков, инородных включений и трещин.


Количество слоев


Не менее 2-х

Изменение длины труб после прогрева


Не более 3%

Материал изготовления

Полипропилен


Номинальный наружный диаметром


Не менее 500 мм

Овальность, измеренная по наружному диаметру


Не должна превышать 2%

Бетон

Подразделение по назначению

Конструкционный


Класс по прочности на сжатие


Не ниже В25

Марка по морозостойкости


Не ниже F300

Марка по водопроницаемости


Не ниже W8

Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия».

Бетон

Подразделение по назначению

Конструкционный


Класс по прочности на сжатие


Не ниже В30

Марка по морозостойкости


Не ниже F300

Марка по водопроницаемости


Не ниже W8

Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия».

Опорная часть

Должна быть предназначена для использования в качестве несущего мостового элемента, передающего давление пролетного сооружения моста на опоры.

Должна обеспечивать линейные и угловые смещения пролетного строения за счет сдвига резинового изделия и его внецентренного обмятия.

Конструкция

Резиновая опорная часть со стальной конструкцией для направления движения


Число слоев резины


Не менее 2

Толщина резиновых слоев


Не менее 8 мм

Толщина металлических листов


Не менее 3 мм

Длина


Не менее 200 мм

Ширина


Не менее 250 мм

Толщина